根据《民法典》第六百八十六条，保证的方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。这是一项重大变化（原《担保法》规定约定不明按连带责任）。作为一般保证人，您享有先诉抗辩权，即债权人必须首先向债务人（主借款人）提起诉讼或仲裁，并就债务人的财产依法强制执行后仍不能履行债务时，您才需要承担保证责任。如果债权人在合同中明确写明您提供的是“连...

不合法。“996”工作制（早9点至晚9点，每周工作6天）严重违反劳动法关于工时和休息休假的规定。根据《劳动法》第三十六条和第四十一条，国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但...

该条款原则上有效，但可能受到合理限制。根据《公司法》第七十一条，公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。因此，章程约定严于公司法默认规则（即其他股东过半数同意）是允许的，体现了公司自治。然而，其效力并非绝对：1. 如果该条款导致股权实质上无法转让，完全锁死，可能因违反公共利益或构成权利滥用而被法院调整或认定无效。司法实践中，法院会审查该条款是否导致“禁止转让”的效果。2. 在特定情形下（如公司僵局...

针对离婚时隐匿、转移财产的行为，法律提供了明确的救济途径。 **法律依据**：根据《民法典》第一千零九十二条，夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻共同财产时，对该方可以少分或者不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。 **操作步骤**： 1. **收集证据**：这是维权的核心。...

为确保协议有效，需注意：1. **形式要件**：必须采用书面形式。2. **主体要件**：双方必须具有完全民事行为能力，意思表示真实。3. **内容合法**：协议内容不得违反法律、行政法规的强制性规定，不得违背公序良俗。例如，不能约定限制人身自由、离婚自由或逃避法定抚养义务的条款。4. **公平自愿**：不能存在欺诈、胁迫等情形。显失公平的协议可能被撤销。5. **明确具体**：财产范围、归属、债...

离婚后，父母双方可以协议变更子女抚养关系。协议不成的，一方要求变更，如有下列情形之一，人民法院应予支持（依据《民法典婚姻家庭编解释（一）》第五十六条）：（一）与子女共同生活的一方因患严重疾病或者因伤残无力继续抚养子女；（二）与子女共同生活的一方不尽抚养义务或有虐待子女行为，或者其与子女共同生活对子女身心健康确有不利影响；（三）已满八周岁的子女，愿随另一方生活，该方又有抚养能力；（四）有其他正当理由...

**法律地位平等**：是的，完全平等。根据《民法典》第一千零七十一条明确规定：“非婚生子女享有与婚生子女同等的权利，任何组织或者个人不得加以危害和歧视。不直接抚养非婚生子女的生父或者生母，应当负担未成年子女或者不能独立生活的成年子女的抚养费。” **抚养问题的解决途径**： 1. **协商解决**：生父母可就非婚生子女的抚养权、抚养费、探视权等问题进行协商，签订书面协议。 2. **诉讼解决...

根据《中华人民共和国民法典》第一千一百八十四条及《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的相关规定，交通事故中无责方或受害方有权主张的赔偿项目不仅限于车辆维修费。具体可索赔的损失包括： 1. **财产损失**：车辆维修费、车载物品损失、车辆施救费。若车辆无法修复或修复费用过高，可主张车辆重置费用。 2. **人身损害赔偿**（如事故导致人身伤害）：包括医疗费、误工...

不能。私自扣押他人财物属于违法行为，可能构成侵权，甚至涉嫌抢夺、敲诈勒索等刑事犯罪。债权人实现债权必须通过合法途径。正确的做法是：1. 与债务人协商，达成以物抵债协议；2. 向人民法院提起诉讼，并申请财产保全，查封、扣押其财产；3. 获得胜诉判决后，申请法院强制执行，由法院依法扣押、拍卖其财产。根据《民法典》第一千一百七十七条，合法权益受到侵害，情况紧迫且不能及时获得国家机关保护，不立即采取措施将...

对市、县级政府作出的房屋征收决定不服，属于典型的行政争议。法律提供了明确的救济途径：根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十四条，被征收人对市、县级人民政府作出的房屋征收决定不服的，可以依法申请行政复议，也可以依法提起行政诉讼。您需要在法定期限内（通常为知道该决定之日起60日内申请复议，6个月内提起诉讼）采取行动。复议机关是上一级人民政府；诉讼则向作出征收决定的政府所在地的中级人民法院提起。重点审...

在一定条件下可以主张协议无效或请求撤销。根据《民法典》第一百四十七条、第一百四十八条，基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求撤销。您需要收集证据证明存在“重大误解”（如对补偿标准、安置面积等核心内容理解错误）或“欺诈”（如拆迁方故意告知虚假情况或隐瞒重要事实）。需要注意的是，撤销权...

这取决于补偿款的性质和地方政策。拆迁补偿主要针对房屋所有权人（产权人）和房屋价值本身。1. 对于房屋价值补偿部分：通常归属于房屋产权人。如果子女不是产权人，仅凭居住事实一般不能直接分割该部分补偿。2. 对于安置补助费用部分：如搬迁费、临时安置费（过渡费）、政策性补贴等，这些是针对实际居住人因搬迁产生的费用。长期实际居住的子女，通常有权主张这部分费用。3. 对于按户口人数计算的补偿或安置面积：有些地...

可以调整。固定总价合同通常针对的是合同约定的固定施工范围。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及建设工程领域的交易习惯，如果因发包人原因（如设计变更、新增工程）或客观情况导致实际施工范围超出或小于合同约定的范围，则突破了固定总价对应的风险范围，应当对合同价款进行调整。对于增加的部分，应另行计价；对于减少的部分，应从总价中扣除。双方应就变更部分协商签订补充协议。若无法协商，可参照合同约定的...

承包人应遵循合同约定的索赔程序，并及时固定证据。首先，依据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。实务中，承包人需在合同约定的时间内（通常为28天内）向发包人或监理单位发出书面索赔意向通知，随后提交详细的索赔报告，列明停工原因、起止时间、人员设备窝工数量、费用计算明细及工期顺延要求。关键证...

听证程序是指行政机关在作出某些重大决定前，听取当事人陈述、申辩、质证的程序，旨在保障当事人的程序性权利，促进行政决定的公正性。根据《中华人民共和国行政处罚法》第六十三条的规定，行政机关拟作出下列行政处罚决定前，应当告知当事人有权要求听证，当事人要求听证的，行政机关应当组织听证：1. 较大数额罚款；2. 没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物；3. 降低资质等级、吊销许可证件；4. 责令停产停业...

可以。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，一方下落不明，另一方提起离婚诉讼的，法院可以公告送达法律文书。公告期满，视为送达。被告经公告传唤，在开庭时无正当理由拒不到庭的，法院可以缺席审理并判决。但法院判决离婚的核心标准是“夫妻感情确已破裂”。在被告缺席的情况下，原告需要提供充分证据证明感情破裂的事实，如因感情不和分居满两年（民法典第一千零七十九条）、对方有重婚或与他人同居等重大过错、或者此前已...

责任认定遵循《道路交通安全法》及其实施条例，根据各方过错行为对事故发生的作用和过错严重程度来划分，不因交通工具类型而预设责任。电动车若被鉴定为机动车（如超标电动车），则按机动车规则处理；若为非机动车，则适用非机动车规则。交警会调查双方是否有闯红灯、逆行、超速、未按规定让行等违法行为。 赔偿标准在法律原则上统一，均按《民法典》侵权责任编计算人身和财产损失。主要区别在于赔偿主体和保险覆盖：1. **...

在上下班途中或工作期间因交通事故受伤，可能构成工伤，涉及两种赔偿请求权。根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》及相关司法实践：1. **原则上可以兼得**：交通事故赔偿与工伤保险待遇属于不同的法律关系，赔偿项目和计算标准不同。受害人原则上可以同时向侵权方（及保险公司）主张交通事故人身损害赔偿，并向用人单位及社保基金主张工伤保险待遇。2. **例外情况（有限制的兼得）**：对于实...

责任划分遵循《道路交通安全法》及其实施条例，根据各方当事人的行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，确定责任（全部、主要、同等、次要或无责）。电动车是否被鉴定为机动车（如超标电动车）是关键。若电动车属非机动车，在责任认定上可能有一定倾向性保护，但并非绝对。若电动车驾驶人有过错（如闯红灯、逆行），同样需承担相应责任。**赔偿标准**：核心法律依据是《民法典》第一千一百七十九条。赔偿项目大致相同，包括...

可以要求赔偿。根据《民法典》第一千一百八十四条，侵害他人财产造成损失的，应按照损失发生时的市场价格或其他合理方式计算。手机等随身物品属于“车载物品损失”或“随身财物损失”，是法定的财产损失赔偿项目。证明价值的方法：1. **购买凭证**：提供发票、电子订单截图、支付记录，这是最直接的证据。2. **市场价格**：如果无法提供发票，可提供事故发生时同型号手机在主流电商平台或官方渠道的市场售价截图作为...