挂靠人与被挂靠人（出借资质的单位）应对发包人承担连带责任。根据《建筑法》第二十六条、第六十六条，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。对于因挂靠产生的债务，司法实践普遍认为，挂靠人以被挂靠人名义签订合同，产生的民事责任，挂靠人和被挂靠人应当承担连带责任。被挂靠人在承担责任后，可依据其与挂靠人之间的内部协议进行追偿。此外，挂靠行为还可能...

建设工程施工合同纠纷，由不动产所在地人民法院专属管辖。根据《民事诉讼法》第三十四条第一项，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。同时，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二十八条进一步明确，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。即由建设工程所在地的人民法院专属管辖，当事人协议选择其他法院管辖的条款无效。这有利于法院调查取证和现场勘验。

原则上需要承担责任。EPC（设计-采购-施工）模式的核心特征之一是总承包人承担大部分项目风险，包括设计风险。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第十五条，工程总承包单位应当对其承包的全部建设工程质量负责，分包单位对其分包工程的质量负责，分包不免除工程总承包单位对其承包的全部建设工程所负的质量责任。设计是EPC合同的重要组成部分，设计错误属于总承包人履约范围的问题。因此，因设计错误导...

可以，但需满足特定情形。固定总价合同并非绝对不可调整。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。若工程量的变更是由于发包人提出的设计变更、新增工程范围等...

挂靠行为签订的施工合同无效。根据《建筑法》第二十六条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同，应认定无效。 法律责任承担上： 1. **对发包人**：合同无效，但工程验收合格的，挂靠人（实际施工人）和被挂靠企业（出借资质方）应共同向发包人承担连带责任，参照合同约定支付工程折价补偿款。 2...

承包人有权索赔，需履行相应的索赔程序并固定证据。法律依据是《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 实务步骤： 1. **事件发生**：立即收集证据，如发包人指令变更、图纸延迟、付款延迟的通知等。 2. **提出索赔意向**：在合同约定的时间内（通常为28天内）向发包人/监理提交书面索赔意...

原则上不能，但存在例外。固定总价合同的核心风险分配是，承包人承担了价格波动的风险。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。材料价格的正常波动属于商业风...

是的，总承包人应对其承包的全部建设工程质量负责，并与分包人就分包工程对发包人承担连带责任。根据《建筑法》第二十九条第二款和第五十五条，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。这意味着，若分包工程出现质量问题，发包人有权直接要求总承包人或分包人承担全部责任。总承包人需加强对分包单位的管理和...

总承包人承担单一责任和无限责任。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》等相关规定，工程总承包单位应当对其承包的全部建设工程质量负责。即使设计工作由分包的设计单位完成，总承包单位也应对设计文件的质量负责。因设计错误造成的工程质量问题，发包人有权直接要求总承包人承担责任。总承包人承担责任后，可依据其与设计分包单位的合同进行追偿。这体现了EPC模式“交钥匙”和总包负总责的特点，总承包人需加...

核心区别在于分包内容是否包含“主要建筑材料、大型机械或主要技术管理”。1. **劳务分包**：指分包人仅提供劳务作业，包工不包料，施工技术、主要材料、大型机械均由总包或工程分包人提供。法律允许具备劳务资质的企业进行。2. **工程分包（专业分包）**：指分包人承包部分专业工程，包工包料，自行组织施工和管理。必须分包给具备相应专业承包资质的企业，且须经发包人同意。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工...

不合法，属于违法分包。根据《建筑法》第二十九条、《建设工程质量管理条例》第七十八条，建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。 **法律禁止性规定**：1. **主体结构不得分包**：这是法律的强制性规定，无论发包人（建设单位）是否同意，总承包单...

商标注册申请被驳回的主要原因通常来自商标局的实质审查环节，依据《商标法》相关规定，主要包括：1. **绝对理由驳回**：商标本身缺乏显著性（如仅表示商品通用名称、功能等），或违反公序良俗、带有欺骗性、有害于社会主义道德风尚等。2. **相对理由驳回**：申请商标与在先申请或已注册的商标（引证商标）构成相同或近似，且使用在相同或类似商品/服务上，易导致混淆。这是最常见的驳回原因。收到《商标驳回通知书...

面对商标抢注，可根据抢注商标的不同状态，采取以下法律手段： 1. **对尚未核准注册的商标——提出异议**：如果抢注商标正处于初步审定公告期（三个月内），应立即依据《商标法》第三十三条，以抢注人违反《商标法》第三十二条（抢注他人已经使用并有一定影响的商标）或第四十四条第一款（以欺骗或其他不正当手段取得注册）等为由，向商标局提出异议。 2. **对已核准注册的商标——申请无效宣告**：如果抢注商...

根据《商标法》第四十一条规定，注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的，应当提出变更申请。这是商标权利人的法定义务。 **变更内容**： 1. **名义变更**：指注册商标所有人名称的改变，如公司更名。需提供工商部门出具的变更证明。 2. **地址变更**：指注册人住所地址的变更。 **为何必须变更**： - **确保官方文件送达**：商标局的所有通知、文书（如续展提醒、他人提起的...

收到驳回通知书并不意味着最终失败，可通过法律程序争取。主要途径有： 1. **申请驳回复审**：这是最主要途径。自收到通知之日起15日内，向国家知识产权局复审和无效审理部申请复审。理由可包括： - 引证商标不构成近似或商品不类似。 - 引证商标状态不稳定（如已过期未续展、正在被撤销或无效）。 - 申请商标经过使用已具有显著性和知名度，足以区分。 - 审查员对商标法条款理解有...

驰名商标是指在中国为相关公众所熟知并享有较高声誉的商标。认定遵循“个案认定、被动保护”原则，通常由商标局、商评委或人民法院在案件审理中根据当事人请求和证据认定。特殊保护体现在：1. 跨类保护：根据《商标法》第十三条，对已注册的驰名商标，保护可扩大到不相同或不类似商品上，防止淡化、丑化。2. 阻止他人注册或使用：他人复制、摹仿、翻译驰名商标，容易导致混淆或误导公众的，不予注册并禁止使用。3. 对抗恶...

根据《商标法》第四十九条第二款，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，俗称“商标撤三”。这是为了防止商标囤积、促进商标真实使用的制度。被提出撤三申请后，商标注册人需在收到通知之日起两个月内，提交在指定三年期间（通常是申请撤销日前三年）内使用该商标的证据材料，证据需能证明在核定使用的商品/服务上进行了公开、真实、合法的商业使用。若无法提供有效使用证据或...

**商品/服务项目的选择和填写是商标申请的战略核心，并非越多越好，而应追求“精准”与“覆盖”。** 依据是《类似商品和服务区分表》（尼斯分类）。**选择原则**：1. **核心业务覆盖**：必须覆盖企业当前实际经营和未来1-3年计划开展的核心业务。2. **关联类别保护**：选择与核心业务关联密切的类别。例如，生产食品（第30类），应考虑关联的包装设计（第42类）、广告销售（第35类）。3. **...

**这需要具体情况具体分析，存在较高的侵权风险。** 核心判断标准是是否构成《商标法》意义上的“商标性使用”以及是否容易导致消费者混淆。1. **商标性使用**：如果将他人的注册商标直接、突出地用于自己商品的标题、主图或描述中，作为自身商品的标识来吸引流量，这通常被认定为商标性使用，构成侵权。例如，标题为“媲美XX牌（知名商标）的连衣裙”，实际销售的是无品牌或自有品牌连衣裙。2. **合理使用**...

商标注册按类别收费，一个类别（限10个商品/服务项目）收取一个申请费，超出10个项目部分额外收费。因此，科学选择类别至关重要：1. **核心类别必选**：覆盖企业当前主营产品或服务所在的类别。这是保护的根本。2. **关联类别考虑**：覆盖与企业业务紧密相关的上下游产品或服务类别。例如，生产服装的企业，除了第25类（服装鞋帽），还应考虑第18类（皮革皮具）、第35类（广告销售、线上线下零售）。3....