公司分立后的债务承担遵循“法定连带”原则，但允许与债权人另有约定。根据《公司法》第一百七十六条：“公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。”这意味着：1. 原则：分立后的所有公司对原债务承担连带责任。债权人可以要求分立后的任何一家公司清偿全部债务。2. 例外：如果公司在分立前，已经与某个债权人达成了书面协议，明确约定该债务由分立...

公司减少注册资本（减资）必须遵循法定程序，以保护债权人利益。程序包括：1. 内部决议：董事会制定减资方案，股东会以特别决议（代表三分之二以上表决权的股东通过）批准。2. 编制资产负债表及财产清单。3. 通知与公告债权人：自作出减资决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。4....

监事（会）是公司的监督机构，其核心职责是监督公司董事、高级管理人员的行为及公司财务。根据《公司法》第五十三条、第五十四条，其主要职权包括：1. 财务检查权：检查公司财务。2. 行为监督权：对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。3. 纠正请求权：当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正。4. 提...

公司设立失败，指发起人未能完成设立行为，公司最终未获准登记成立。根据《公司法》第九十四条及《公司法司法解释三》的相关规定，发起人需承担以下责任：1. **对设立费用的连带责任**：对设立行为所产生的费用和债务承担连带清偿责任。2. **对认股人的责任**：以募集方式设立股份有限公司失败的，发起人须对认股人已缴纳的股款，负返还股款并加算银行同期存款利息的连带责任。3. **对第三人的侵权责任**：发...

董事会不能替代股东会行使法定职权。根据《公司法》第五十九条，股东会是公司的权力机构，行使诸如决定经营方针、选举董事监事、审批财务预算决算、修改章程等法定职权。董事会是执行机构，行使《公司法》第六十七条规定的职权，如执行股东会决议、制定经营计划等。原则上，属于股东会职权范围内的事项，必须召开股东会审议。但在两种特殊情况下，可以不召开股东会：1. **全体股东一致书面同意**：根据《公司法》第六十五条...

该约定无效。工程质量保修期属于法定的强制性最低标准，当事人不得通过约定缩短。《建设工程质量管理条例》第四十条规定了基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程等的最低保修期限（如前者为设计文件规定的该工程的合理使用年限，后者为2-5年不等）。根据《民法典》第一百五十三条，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。因此，若合同约定的保修期短于上述法定最低年限，该约定无效，保修期仍应依法...

可以，但需满足一定条件。根据《民法典》第五百九十条关于不可抗力的规定，以及建设工程施工合同通常的约定，恶劣天气如果构成不可抗力（即不能预见、不能避免且不能克服的客观情况）或合同约定的特殊恶劣气候条件，由此造成的工期延误，承包人可以免责并顺延工期。承包人需注意：1. 及时书面通知发包人和监理人，说明情况；2. 采取必要措施减少损失；3. 在约定期限内（通常为14天内）提交正式的工期顺延申请报告及相关...

承包人有权利主张。首先，应依据合同约定处理。若合同无约定或约定不明，根据《民法典》第五百一十条、第五百一十一条的规定，双方可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。仍不能确定的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。关键程序是：承包人应及时取得发包人或监理方对设计变更的书面确认（如签证单），并详细记录新增工程的范围、标准和工程量，作为结算依据。避免事后因证据不足产生纠纷。

施工总承包单位可能承担民事、行政乃至刑事责任。1.民事责任：根据《安全生产法》、《建筑法》及《民法典》第一千一百九十二条，总包单位对施工现场安全生产负总责。若因安全管理缺失（如未履行统一协调管理职责、未审查分包单位资质、未提供安全作业环境等）导致事故，需与分包单位等责任方对受害工人承担连带赔偿责任。2.行政责任：根据《安全生产法》第一百一十四条，发生生产安全事故，应急管理部门可对责任单位处以罚款；...

行使方式包括协议折价或申请法院拍卖。具体程序建议：1. **确认权利存在**：确保自身是合法承包人，工程款已届清偿期，且在18个月行使期限内。2. **催告**：先行书面催告发包人在合理期限内支付工程款。3. **行使方式选择**：a. **协议折价**：与发包人协商将工程折价抵偿工程款，但需注意该工程上是否已设立其他抵押权。b. **申请法院拍卖**：这是主要方式，承包人可在诉讼或仲裁中一并提出...

原则上以“白合同”（备案的中标合同）作为结算依据。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此即“黑白合同”规则，旨在维护招标投标的严肃性和公平竞争。但前提是中标合同合法有效。如果中标...

应按照合同约定或法律规定的方法确定。首先，查看施工合同是否约定了变更估价的原则（如参照类似项目单价）。其次，若合同没有约定或约定不明，根据《民法典》第五百一十条和第五百一十一条的规定，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。仍不能确定的，可参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。实践中，承包方应注意保存好设计变更通知、签证单...

原则上以中标备案的“白合同”作为结算依据。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此即“黑白合同”规则，旨在维护招投标市场的公平秩序。但若招标投标活动本身无效，或工程不属于强制招标...

合同无效。根据《建筑法》第二十六条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同无效。法律责任包括：1. **行政责任**：对挂靠双方处以罚款、没收违法所得、降低资质等级甚至吊销资质证书等处罚。2. **民事责任**：合同无效后，工程验收合格的，可参照合同折价补偿；验收不合格且无法修复的，承包...

联合体各方应对承包合同的履行向发包人承担连带责任。根据《招标投标法》第三十一条规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》第二十七条也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。这意味着，在联合体承包合同中，发包人有权要求联合体中的任何一方承担全部合同责任（如工期、质量、安全、付款等），而不受联合体内部责任划分的影响。承担了全部责任的一方...

可以，但需满足一定条件。这通常属于合同约定的“不可抗力”或“发包人风险”事件。根据《民法典》第一百八十条，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。异常恶劣的气候（如超历史记录的暴雨、台风、严寒）可能构成不可抗力。承包人有权要求顺延工期，并可主张因此导致的自身损失（如窝工、看管费用），但一般不能索赔利润。关键程序：1. 合同约定：查看施工合同（如《建设工程施工合同（示范文本）》）通用条款...

举证难度较大，但并非绝对无法获得支持。根据“谁主张，谁举证”原则，承包人需提供充分证据证明：1. 设计变更确实发生且非承包人原因；2. 该变更导致了工程造价的增加；3. 发包人知道或应当知道该变更并同意或指示实施（默示认可）。证据可以包括：会议纪要、监理通知、往来函件、施工日志、影像资料、以及能证明发包人从变更中受益的事实。若合同明确约定“无书面签证不增加费用”，则承包人主张将极为困难。因此，实务...

通常由挂靠人（实际施工人）和被挂靠人（出借资质方）承担连带责任。法律依据是《建筑法》第六十六条，明确禁止建筑施工企业转让、出借资质证书或以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程，并规定了相应的行政处罚。在民事责任方面，司法实践普遍认为：1. 对外债务（如材料采购、设备租赁、劳务分包）：由于挂靠人以被挂靠人名义对外签订合同，构成表见代理或有权代理，合同相对方有权要求被挂靠人承担责任。被挂靠人承担责任后...

司法实践中，其效力认定存在分歧，但倾向于在特定条件下认可其效力，但可能受到限制。该条款是总包商转移业主支付风险的约定。若条款内容明确，是双方真实意思表示，且总包方不存在怠于向业主行使权利等情形，法院可能认可其效力。然而，根据公平原则和《民法典》关于格式条款的规定，若该条款过度加重分包人责任、排除其主要权利，或总包方故意阻碍付款条件成就，法院可能不予支持。此外，在保护实际施工人（农民工）权益的背景下...

可以。行政协议（又称行政合同）兼具“行政性”和“合同性”。行政机关一方不依法履行、未按照约定履行协议，属于行政争议，纳入行政诉讼受案范围。根据《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》：1. **可诉性**：公民、法人或其他组织就行政协议提起行政诉讼，人民法院应当依法受理。具体情形包括：请求判决撤销行政机关变更、解除协议的行政行为；请求判决行政机关继续履行协议并采取补救措施或赔偿损失等。2...