根据《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条等规定，董事、监事、高级管理人员对公司负有忠实义务和勤勉义务。**忠实义务**核心是避免利益冲突，要求其将公司利益置于自身利益之上。具体包括：不得利用职权收受贿赂或其他非法收入；不得侵占公司财产；不得擅自披露公司秘密；不得未经股东会同意与公司进行自我交易；不得谋取属于公司的商业机会；不得从事与公司相竞争的业务等。**勤勉义务**（又称注意义务）核心是尽职...

根据《公司法》第五十三条、第五十四条，监事会或不设监事会的公司的监事行使下列职权：检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议；要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为；提议召开临时股东会会议，在董事会不履行召集职责时召集和主持股东会会议；向股东会会议提出提案；依法对董事、高级管理人员提起诉讼；公司章程...

根据《公司法》第十条，公司的法定代表人依照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。这意味着法定代表人可以是董事长/执行董事，也可以是总经理。变更法定代表人的程序如下：1. **内部决策**：根据公司章程的规定，由股东会或董事会作出变更法定代表人的决议。这是变更的前提和核心文件。2. **修改章程**：如果新任法定代表人的职务（如董事长变更为总经理）涉及章程记载事项变更，需同步修改...

以非货币财产出资，核心在于评估作价和财产权利转移。根据《中华人民共和国公司法》第二十七条，股东可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。需要注意的问题：1. **合法性**：出资财产必须权属清晰、无权利瑕疵，且依法可以转让（如划拨土地使用权需...

不一定。合同约定的索赔期限（如28天）属于程序性约定，其性质在司法实践中存在争议。通常认为，该条款旨在督促及时主张权利、固定证据。如果承包人超出约定期限索赔，但发包人未以此为由明确拒绝，并后续就索赔事宜进行了协商或处理，可能视为发包人放弃了期限利益。然而，若合同明确约定“逾期视为放弃索赔权利”，且该约定不违反法律强制性规定，法院可能支持发包人关于索赔权已丧失的抗辩。为稳妥起见，承包人应严格遵守合同...

挂靠施工属于违法行为，相关合同无效。根据《建筑法》第二十六条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同无效。对于合同无效后的责任承担：1. **对外责任**：因建设工程质量不合格等造成的损失，发包人有权请求出借资质的单位（被挂靠方）与借用资质的单位或者个人（挂靠方）承担连带责任。2. **...

如果合同中有明确约定，则可以视为认可。依据《建设工程司法解释（一）》第二十一条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。若合同无此明确约定，则不能直接视为认可。因此，承包人在订立合同时应争取加入此类“逾期答复视为认可”的条款，并在提交结算文件时采用可以证明发包人签收的方式（如快递、...

承包人有权利主张。首先，应依据合同约定处理。若合同无约定或约定不明，根据《民法典》第五百一十条、第五百一十一条的规定，双方可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。仍不能确定的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。关键程序是：承包人应及时取得发包人或监理方对设计变更的书面确认（如签证单），并详细记录新增工程的范围、标准和工程量，作为结算依据。避免事后因证据不足产生纠纷。

材料商或设备出租方可选择向挂靠人（实际施工人）或被挂靠单位（出借资质的建筑企业）主张权利，或要求二者承担连带责任。法律依据主要基于合同相对性和表见代理。1.如果合同是以被挂靠单位名义签订，且材料商/出租方有理由相信挂靠人代表被挂靠单位（如使用被挂靠单位公章、项目章、授权委托书），则构成表见代理（《民法典》第一百七十二条），被挂靠单位应承担合同责任。2.如果合同直接与挂靠人签订，则挂靠人是直接债务人...

通常可以主张工期顺延，但需符合合同约定及履行相应程序。根据《民法典》第五百九十条关于不可抗力的规定，以及《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款，异常恶劣的气候条件通常被视为承包人可索赔工期的情形。关键点在于：1. 该气候条件是否属于“异常恶劣”，即超出当地历史同期水平或通常可预见范围；2. 合同是否将其明确列为工期可顺延的事由；3. 承包人是否在合同约定时间内（通常为28天内）向监理和发包人提...

原则上以中标备案的“白合同”作为结算依据。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此即“黑白合同”规则，旨在维护招投标市场的公平秩序。但若招标投标活动本身无效，或工程不属于强制招标...

司法实践中对该条款的效力认定存在分歧，但倾向于在特定条件下认可其效力，同时对其适用进行严格限制。一种观点认为，该条款是当事人真实意思表示，不违反法律强制性规定，应属有效。另一种观点认为，该条款将发包方的商业风险转移给承包方，可能显失公平。目前主流司法观点是：条款本身有效，但付款方（总包方）负有举证证明其已积极向业主主张权利且业主未付款的举证责任。若付款方怠于向业主行使到期债权，导致分包方或实际施工...

承包人可采取以下措施：1. 依据合同约定，若合同有“逾期答复视为认可”条款，在期限届满后主张权利。2. 发送书面催告函，设定合理期限，并保留送达证据。3. 若发包人无正当理由长期拖延，承包人可以直接提起诉讼或仲裁，并在诉讼中申请司法鉴定来确定工程价款。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视...

需谨慎行使，并符合法定或约定条件。根据《民法典》第五百二十六条关于先履行抗辩权的规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。如果合同约定“先施工后付款”或按进度付款，发包人未按约定支付到期工程款，承包人可以此为由中止履行（停工），但应及时书面通知发包人。然而，若发包人未支付的款项比例较小或非关键节点款项，承包人随意停工可能导致承担工期延误的违约责...

发包人没收履约保证金必须有合同依据且符合法律规定，常见情形包括：1. 承包人无正当理由单方解除合同；2. 承包人严重违约导致合同目的无法实现，如工期严重延误、工程质量存在重大缺陷且拒绝修复、擅自将工程转包或违法分包；3. 承包人破产或丧失履约能力。法律依据是《民法典》关于违约责任和保证金担保功能的规定。承包人需注意：第一，保证金没收的金额应与发包人遭受的实际损失相当，过高可能被法院调减（《民法典》...

挂靠行为违法，对外法律责任由挂靠人（实际施工人）与被挂靠人（出借资质方）承担连带责任。法律依据是《建筑法》第六十六条（对挂靠的禁止性规定及赔偿责任）以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第七条，明确缺乏资质的单位或个人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同无效。在合同无效后的损失赔偿、工程质量问题、对外债务（如材料款、劳务费）等方面，司法实践中通常...

一般不能得到支持，但地基基础工程和主体结构质量除外。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此规定旨在平衡双方利益，防止发包人通过擅自使用规避验收义务并转嫁质量风险。承包人...

法院一般不予支持，但地基基础工程和主体结构质量除外。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此规定旨在平衡双方利益，防止发包人通过擅自使用规避验收义务。发包人应严格履行验收...

承包人应在保修范围和保修期限内履行保修义务，否则应承担相应责任。依据《建设工程质量管理条例》第四十条、四十一条及《民法典》第七百九十五条，建设工程实行质量保修制度。在正常使用条件下，基础设施、主体结构等有最低保修年限（如防水工程5年）。保修期内出现质量缺陷，承包人应无偿修复。若承包人拒绝或拖延修复，发包人可自行或委托第三方修复，费用由承包人承担。造成其他损失的（如房屋贬值、营业损失），承包人还应赔...

对于地基基础工程和主体结构质量以外的质量问题，发包人的主张可能难以得到支持。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。” 该规定旨在防止发包人通过擅自使用来规避验收义务，并...