作为承租人，您有权获得部分拆迁补偿。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条及第二十三条，补偿项目中包括“因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿”和“因征收房屋造成的停产停业损失的补偿”。这两项是针对实际使用人（承租人）的损失进行的补偿。具体包括：1. **搬迁费**：设备、货物搬运的费用。2. **停产停业损失**：因拆迁导致的经营中断损失。3. **装修损失**：如果装修是您投入且未折旧完毕...

这属于交付标的物不符合约定，您可以依据《补偿协议》和《民法典》合同编的相关规定主张权利。首先，查看协议中关于面积误差处理的约定，如有约定从约定。若无约定或约定不明，处理方式通常参照《商品房销售管理办法》关于面积误差比绝对值在3%以内（含3%）及以外的规则精神，并结合征收政策：1. **面积误差在约定面积的3%以内**：通常按协议约定的单价结算差价（多退少补）。2. **面积误差超过约定面积的3%*...

公房承租人有权获得拆迁补偿。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》及相关地方规定，公房拆迁补偿通常包括：1. 房屋价值补偿（归产权单位，但承租人可获安置）；2. 搬迁费、临时安置费；3. 停产停业损失（如用于经营）；4. 奖励和补助。最关键的是“安置”权益，承租人可以选择货币补偿（通常大部分归承租人，需与产权单位协商分割）或房屋安置（继续承租或购买产权）。补偿的具体分割方式，首先看当地政策，其次看承...

一份合法的分户评估报告应包含：被征收房屋基本情况、评估目的、评估时点、价值内涵、评估依据、评估方法、评估结果（单价和总价）、评估人员签名、评估机构盖章、异议告知（复核和鉴定权利）等。根据《国有土地上房屋征收评估办法》，如果您对评估结果有异议，应按以下法定程序维权：1. **申请复核**：自收到报告之日起10日内，向原评估机构书面申请复核评估，指出问题。2. **申请鉴定**：对复核结果仍有异议的，...

这取决于地方制定的补偿安置方案，两种模式都存在。1. **按面积补偿（产权调换）**：核心是保障房屋财产权，通常遵循“拆一还一”或按合法建筑面积的一定比例置换安置房面积，再结算结构、成新差价。2. **按人口安置**：核心是保障集体经济组织成员的居住权，设定人均一定面积的安置基准，通常与户籍、成员资格紧密挂钩。实践中，许多地方采用“结合型”方案：例如，规定一个基本的按户或按人均安置面积，同时对原有...

拆迁补偿款并非天然属于户主一人。其构成和归属需区分：1. **房屋价值补偿**：是对被拆除房屋所有权的补偿，归房屋所有权人（以产权登记或合法建造为准）所有。若房屋为家庭共有财产，则补偿款由共有人共有。2. **搬迁、临时安置费**：是对实际居住人因搬迁产生的费用补偿，应归实际居住使用人。3. **奖励费**：按补偿方案规定，通常给予积极配合签约搬迁的被征收人。4. **宅基地补偿（针对集体土地）*...

根据《公司法》第二十七条规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。**主要要求包括**：1. **可估价性**：必须能够以货币进行合理评估。2. **可转让性**：该财产...

公司经理的职权是法定与章定相结合。根据《公司法》第四十九条，有限责任公司可以设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列法定职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解...

股东代表诉讼，又称股东派生诉讼，指当公司合法权益受到侵害（尤其是董监高侵害）而公司怠于起诉时，符合条件的股东为公司利益以自己的名义提起诉讼。依据《公司法》第一百五十一条：1. 提起情形：董事、监事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或公司章程，给公司造成损失；或他人侵犯公司合法权益。2. 前置程序：股东需书面请求监事会（或不设监事会的监事）或董事会（或不设董事会的执行董事）提起诉讼。前述机关...

不是。吊销营业执照是行政机关对公司作出的行政处罚，意味着公司被强制剥夺经营资格，不得再开展经营活动。但公司的法人资格（民事主体资格）并未立即消灭。根据《公司法》第一百八十三条，公司被吊销营业执照属于解散事由之一。此后，公司应当进入清算程序。在清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。清算组负责清理债权债务。清算结束后，制作清算报告，报股东会或法院确认，并申请注销公司登记，公告公司终止。至...

处理章程与《公司法》关系的基本原则是：**《公司法》中的强制性规范必须遵守，任意性规范可由章程另行约定**。当章程规定与《公司法》强制性规定冲突时，以《公司法》为准，该章程条款无效；当与《公司法》任意性规定（通常表述为“公司章程另有规定的除外”或“由公司章程规定”）不一致时，以公司章程为准。公司章程可自由约定的重要事项包括：1. 股东会、董事会的议事方式和表决程序（法律有特别规定的除外）；2. 董...

根据《中华人民共和国公司法》第十六条规定，公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所...

当董事、高级管理人员（以下简称“董高”）执行职务时违反法律、行政法规或公司章程，给公司造成损失，股东可通过以下途径追究其责任：1. **股东代表诉讼（派生诉讼）**：这是主要途径。根据《公司法》第一百五十一条，符合条件的股东可以自己的名义为公司的利益提起诉讼。程序为：（1）**前置请求**：有限责任公司的股东、股份有限公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以书面请求监...

股东知情权是股东了解公司经营状况、财务状况的基本权利。根据《公司法》第三十三条（有限公司）和第九十七条（股份公司），**有限责任公司股东**有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告，并可要求查阅公司会计账簿。查阅会计账簿需书面请求并说明目的，公司有合理根据认为股东有不正当目的可能损害公司合法利益的，可拒绝并在15日内书面答复。**股份有限公司股东**有权...

根据《公司法》第七十四条第一款第（一）项，公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权。这是法律赋予异议股东的股权回购请求权。救济路径：1. 投反对票并记录在案；2. 自股东会决议通过之日起60日内与公司协商股权收购；3. 协商不成，在决议通过之日起90日内向人民法院提起诉讼，要求公司收购股...

原则上以“白合同”（备案的中标合同）作为结算依据。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此即“黑白合同”规则，旨在维护招标投标的严肃性和公平性。但若中标合同无效、或工程范围等发生...

绝对禁止。根据《保障农民工工资支付条例》第二十六条，施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。该账户资金不得因支付本项目农民工工资以外的原因被查封、冻结或者划拨。挪用专用账户资金属于违法行为，人力资源社会保障行政部门可责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，给予施工单位限制承接新工程、降低资质等级、吊...

如果承包人能够证明设计变更系发包人要求或同意，且实际完成了新增工程，可以请求参照合同约定或签约时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准结算工程价款。依据《建设工程司法解释（一）》第十九条，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。承包人应注意收集发包人指令...

将面临民事、行政乃至刑事责任。1. 民事后果：分包合同无效；总包单位与分包人对因分包工程质量问题造成的损失承担连带赔偿责任（《建筑法》第六十七条）；对分包人雇佣人员的工伤等可能承担连带责任。2. 行政后果：责令改正，没收违法所得，并处罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书（《建设工程质量管理条例》第六十二条）。3. 刑事风险：如果发生重大安全事故，可能涉嫌重大责任事故罪等。...

原则上由发包人承担。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。图纸是重要的技术资料，其错误属于发包人提供的技术资料不符合要求，由此导致的返工费用、工期延误等损失，承包人有权向发包人索赔。但承包人若在发现图纸错误后未及时通知发包人，可能需对损失扩大部分承担责任。