不成立，但承包人仍需对地基基础和主体结构质量在合理使用寿命内承担责任。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。发包人擅自使用视为认可工程质量合格（除地基基础和主体结构），其...

承包人可依据合同约定和法律规定向发包人索赔。主要索赔项目包括：1. 已完工程价款；2. 已进场材料设备款；3. 人员遣散、机械设备停滞、窝工损失；4. 现场看护保管费用；5. 撤场费用；6. 利润损失（需合同有约定或可证明）。法律依据主要是《民法典》第八百零四条，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构...

在符合“情势变更”原则的条件下可以请求调整。根据《民法典》第五百三十三条，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。建筑材料价格异常暴涨若超出正常市场波动范围，可能构成情势变更。承包人需证明价格变化是...

可以，但受质量保修期和诉讼时效限制。竣工验收合格仅是对工程表面及常规检测下的认可，不排除存在隐蔽缺陷。根据《民法典》第八百零二条，因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。对于在保修期内发现的任何质量缺陷（包括隐蔽缺陷），承包人均有义务修复。若缺陷造成其他损失，发包人可要求赔偿。相关请求权受三年普通诉讼时效期间限制，自权利人知道或应当知道权利受损及...

可以。提供符合约定的施工场地和条件（如通水、通电、通路、场地平整等“三通一平”）通常是发包人的主要合同义务。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。承包人需注意：1. 合同中应明确约定发包人提供场地和条件的具体标准与时间。2. 一旦发生延误，承包人应及时书面发函（工作联系单、索赔报告）...

是的，总承包人仍需依法承担连带责任。根据《建筑法》第二十九条及第五十五条，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任...

根据《保障农民工工资支付条例》，总包单位对农民工工资支付承担总责。具体责任包括：1. 清偿责任：分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。2. 专用账户管理：开设农民工工资专用账户，专项用于支付工资。3. 用工管理：对分包单位劳动用工和工资发放情况进行监督。4. 工资代发：推行由总包单位通过专用账户直接代发分包单位农民工工资。5. 存储工资保证金。若总包单位未履行上述义务...

是的，联合体各方需对发包人承担连带责任。根据《招标投标法》第三十一条，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体内部的责任划分依据联合体协议约定。当一方退出或破产时，另一方作为连带责任人，有义务继续履行合同，完成工程，否则需向发包人承担违约责任。履行完毕后，可依据联合体协议向退出的或破产的一方追偿其应承担的份额。因此，选择可靠的联合体伙伴、签订权责清晰...

工程质量保证金条款通常随主合同无效而无效，但承包人对工程质量仍负有法定保修义务。合同无效后，发包人无权依据无效合同的条款扣留质量保证金。但是，根据《建设工程质量管理条例》第四十条等规定，建设工程实行质量保修制度。承包人在工程合理使用寿命内，对地基基础工程和主体结构质量，以及合同无效时已存在的质量缺陷，仍应承担法定保修责任。发包人可要求承包人履行法定保修义务，但需通过其他方式（如另行协议）保障其权利...

需满足一定条件。首先，必须证明质量缺陷是承包人施工原因造成的，且属于其保修责任范围。其次，发包人应履行通知义务。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十八条，因承包人原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，人民法院应予支持。实务中，发包人应：1. 书面通知承包人在合理期限内修复；2. 若承包人拒绝或逾期不修...

应按照合同约定或法律规定的方法确定。首先，查看施工合同是否约定了变更估价的原则（如参照类似项目单价）。其次，若合同没有约定或约定不明，根据《民法典》第五百一十条和第五百一十一条的规定，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。仍不能确定的，可参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。实践中，承包方应注意保存好设计变更通知、签证单...

原则上不成立，但涉及地基基础和主体结构质量问题的除外。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。发包人擅自使用视为认可工程质量合格（或自愿承担一般质量风险），丧失以一般质量问...

联合体各方应就承包合同对发包人承担连带责任。根据《中华人民共和国招标投标法》第三十一条，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。这意味着，如果联合体在履行合同中对发包人构成违约（如工期延误、质量不合格），或者对第三方造成损害（如安全事故），发包人或第三方有权要求联合体中的任何一方承担全部责任。联合体内部可根据联合体协议约定责任分担比例，但该约定不能对抗外部...

可以，但需符合法定或约定情形。固定总价合同并非绝对“一口价”。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及工程实践，调价情形包括：1. **设计变更**：发包人提出变更导致工程量实质性增加，超出合同约定风险范围的。2. **工程量清单漏项或偏差**：因发包人提供的清单错误，且承包人在投标时难以预见。3. **法律政策变化**：如主要材料价格异常波动超出商业风险（通常合同会约定调价机制）。 承包...

根据《民法典》第七百九十三条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，合同无效情形主要包括：1.承包人未取得建筑业企业资质或超越资质等级的；2.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的（挂靠）；3.建设工程必须进行招标而未招标或中标无效的；4.承包人非法转包、违法分包建设工程的。 合同无效但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补...

可以，但需履行合同约定的程序。恶劣天气通常属于不可抗力或合同约定的可顺延工期的情形。根据《民法典》第五百九十条，因不可抗力不能履行合同的，部分或全部免除责任。建设工程施工合同示范文本中，也将异常恶劣的气候条件列为工期顺延的事由。承包人需注意：1. **及时通知**：在合同约定期限内（通常为14天内）向发包人和监理提交书面通知，说明延误情况和证据。2. **提供证据**：收集气象部门出具的恶劣天气证...

法律不禁止垫资施工，但其合法性及风险需具体分析。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十五条，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持。但约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。风险在于：1. **资金风险**：承包人垫付大量资金，若发包人后续无力支付，将面临巨大损失。2. ...

需根据合同类型及约定判断。1. **固定价格合同（固定总价/单价）**：通常认为价格风险已包含在报价中，除非合同明确约定了价格调整机制（如主要材料价格波动超过±5%可调），或价格上涨构成《民法典》第五百三十三条规定的“情势变更”（即合同基础条件发生无法预见的重大变化，不属于商业风险），承包人可请求法院或仲裁机构变更或解除合同。但认定情势变更非常严格。2. **可调价格合同**：按合同约定的调整方法...

工程签证是发承包双方就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明，本质上是补充协议或合同变更。根据《民法典》第五百四十三条，当事人协商一致，可以变更合同。有效的签证应具备以下要素：1. 双方授权代表（如项目经理、监理工程师）签字盖章；2. 内容具体明确，包括事由、工程量、价款、工期影响等；3. 程序符合合同约定。签证是结算的重要依据，能直接确认工程量、费用和工期变化。若仅有单方记录或无授权人员签字，可...

法院会根据承包人的请求，以实际损失为基础，兼顾合同履行情况、当事人过错程度以及预期利益等因素，根据公平原则和诚实信用原则予以酌减。依据《民法典》第五百八十五条，约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条（精神仍可参照），当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法...