该条款的效力需结合具体案情判断，并非绝对有效。所谓“背靠背”条款，通常指总包方以其获得业主付款作为其向分包方付款的前提。司法实践中，法院会审查该条款是否显失公平、总包方是否积极向业主主张权利、是否存在恶意阻碍付款条件成就等情形。如果总包方怠于向业主行使到期债权，损害分包方利益，法院可能依据《民法典》第一百五十九条（不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就）的规定，支持分包方的付款请求。因此，该条款不...

挂靠人与被挂靠单位应对发包人承担连带责任。根据《建筑法》第六十六条，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。在对外关系上（对发包人），被挂靠单位是合同相对方，需对...

主要区别在于分包内容与资质要求：1. 分包内容：劳务分包仅指向工程施工提供劳务作业，分包方包工不包料；工程分包则是分包部分专业工程，分包方包工包料。2. 资质要求：劳务分包企业需具备施工劳务资质；工程分包（专业分包）需具备相应的专业承包资质。3. 合同标的：劳务分包合同标的是劳务，计取的是人工费和管理费；工程分包合同标的是部分工程，计取的是工程款。4. 责任承担：劳务分包人对发包人一般不直接承担责...

原则上以“白合同”（备案的中标合同）作为结算依据。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此即“黑白合同”规则，旨在维护招投标市场的公平秩序。但该规则适用于必须招标的工程项目。对于...

行使期限为十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。根据《民法典》第八百零七条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十一条规定，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。“应当给付建设工程价款之日”通常理解为：1. 合同有约定的，为约定的付款日；2. 合同未约定或约定不明，工程已交付...

需看合同约定和法律规定。如果合同明确将发包人提供支付担保作为承包人开始施工或继续施工的先决条件，则承包人可以行使先履行抗辩权或同时履行抗辩权（《民法典》第五百二十五条、第五百二十六条）。如果合同未约定，则承包人不能随意中止。但根据《保障农民工工资支付条例》第二十四条，建设单位应向施工单位提供工程款支付担保。该规定具有强制性。若发包人违反此规定，承包人可向其主管部门投诉，但直接中止合同存在风险，可能...

通常由发包人承担。根据《民法典》第八百零八条及《文物保护法》第三十二条，建设工程施工中发现文物，施工单位应立即停止施工，保护现场，并报告当地文物行政部门。由此导致的工期延误和费用增加，属于发包人应承担的风险。施工合同示范文本（如GF-2017-0201）通用条款也通常约定，此类情况属于发包人应承担的责任，承包人可索赔工期和费用（包括停工、看护、处理等费用）。承包人关键义务是及时报告和保护现场，否则...

收到商标驳回通知书后，不必慌张，可采取以下法律途径：1. **申请驳回复审**：这是最主要的救济途径。根据《商标法》第三十四条，申请人可以在收到驳回通知之日起十五日内，向国家知识产权局（商标评审委员会）申请复审。复审时，可以提交书面理由和证据，论证申请商标与引证商标不构成近似，或虽近似但已征得引证商标所有人同意，或引证商标权利状态不稳定（如已过期、被撤销、正在异议中）等。驳回复审的成功率因案而异，...

您是被异议商标的申请人，需积极应对以争取商标获准注册。步骤：1. **仔细阅读异议理由**：分析异议人提出的理由，如是否违反《商标法》相关禁止条款（如缺乏显著性、带有欺骗性）、是否与异议人在先商标构成近似、是否损害其在先权利等。2. **收集证据**：针对异议理由准备反驳证据。例如，证明商标具有显著性、与引证商标不近似、您申请出于善意等。3. **提交答辩书**：在收到通知之日起30日内（可通过邮...

委托代理机构时应注意：1. 核实资质：确认其是否在国家知识产权局备案，有合法执业资格；2. 签订合同：明确双方权利义务、服务内容、费用、时限等；3. 警惕低价陷阱和“包过”承诺，商标注册有法定程序和风险，无机构能保证100%成功。选择靠谱代理的建议：查看其成立时间、专业团队、成功案例和行业口碑；沟通时考察其专业度，是否能提供清晰的查询分析和风险提示；要求其提供详细的申请方案和流程说明。法律依据方面...

收到侵权警告函，应冷静、专业应对，避免盲目回应或置之不理。建议采取以下步骤：1. **初步分析**：仔细阅读警告函，核实发函方主体资格、其主张的权利商标（注册号、类别、状态）、指控的具体侵权行为（产品、行为、渠道）、以及其要求（停止侵权、赔偿、谈判等）。2. **内部自查**：立即核查己方被指控的产品或行为是否确实使用了相同或近似标识，使用范围、时间、规模。审查己方是否有在先使用、合法授权或其他抗...

商标使用许可主要有三种类型：1. **独占使用许可**：许可人（商标权人）在约定的时间、地域和商品/服务类别上，只许可一个被许可人使用，许可人自身也不得使用。2. **排他使用许可**：许可人仅许可一个被许可人使用，但许可人自身保留使用权。3. **普通使用许可**：许可人可以许可多个被许可人使用，同时自身也可使用。**签订许可合同的关键条款**：1. **许可类型与范围**：必须明确约定是独占、...

收到《驳回通知书》并不意味着最终失败，您有权在法律规定的期限内寻求救济。步骤如下：1. 仔细分析驳回理由：通知书会明确引证驳回所依据的法律条款和引证商标（在先权利）。常见理由包括：与在先商标近似、缺乏显著性等。2. 评估复审可行性：a. 若引证商标状态不稳定（如已过期未续展、正被撤销/无效），可考虑复审并等待其权利状态变化。b. 若认为与引证商标不构成近似，或商品不类似，可准备对比分析材料。c. ...

商标许可是重要的无形资产运营方式，必须规范操作以控制风险。主要注意事项如下：1. 签订书面许可合同：根据《商标法》第四十三条第一款，商标注册人许可他人使用其注册商标，必须签订商标使用许可合同。合同应明确约定：许可使用的商标图样、注册号；许可使用的商品/服务范围；许可类型（独占许可、排他许可或普通许可）；许可期限；许可使用费及支付方式；双方权利义务。2. 监督商品质量：许可人负有监督被许可人使用其注...

商标注册申请被驳回后，主要有以下救济途径：1. **申请驳回复审**：根据《商标法》第三十四条，申请人可以在收到驳回通知之日起十五日内，向国家知识产权局商标局评审部门申请复审，陈述理由并提交证据，争取改变审查结论。这是最常用的途径。2. **修改申请后重新提交**：如果驳回原因是商标图样或指定商品/服务的问题，可以考虑修改后重新申请，但会失去原申请日。3. **与引证商标所有人协商**：若驳回原因...

商标注册需按照《类似商品和服务区分表》（尼斯分类）选择类别和具体项目。选择策略：1. 核心类别：覆盖您当前主营的商品或服务。2. 关联类别：覆盖与您业务紧密相关的上下游或配套产品/服务。3. 防御类别：为防止他人搭便车，可考虑注册可能产生负面联想的类别，或未来可能拓展的业务领域。确定具体项目时，应选择表述规范、范围明确的商品/服务名称。建议“一标多类”申请，即一份申请可指定多个类别。选择不当可能导...

商标注册申请被驳回后，主要有以下救济途径：1. 申请驳回复审：根据《商标法》第三十四条，申请人可以在收到驳回通知之日起十五日内，向国家知识产权局商标评审委员会申请复审。复审是主要途径，申请人可以提交补充证据和理由，论证商标具有可注册性，如通过使用获得显著性、与引证商标不构成近似等。2. 在复审期间或之后，可尝试与引证商标权利人协商，请求其出具同意书或转让/注销引证商标，以消除权利障碍。3. 若驳回...

从法律保护和实务操作角度，通常建议将组合商标中的图形、文字等要素分开申请。原因如下：1. 提高注册成功率：商标局对组合商标是进行整体审查。如果其中一部分（如图形或文字）与在先商标近似，整个商标都会被驳回。分开申请则互不影响，一部分被驳回，其他部分仍可能获准注册。2. 使用灵活：分开注册后，各要素可以独立使用，也可以自由组合使用，位置、大小可随意调整，更加灵活。而组合注册的商标必须严格按照核准的图样...

发现商标侵权行为，建议按以下步骤采取法律措施：1. 证据固定：这是维权的基础。务必全面收集并公证保全侵权证据，包括但不限于：购买侵权产品的实物、发票、收据；侵权店铺的门头、店内陈列照片/视频；侵权产品的网络销售页面截图、链接、交易记录；侵权人的主体信息（公司名称、地址、经营者信息等）。2. 发送律师函：委托律师向侵权方发出警告函，要求其立即停止侵权、赔偿损失、消除影响。此举可能促成快速和解。3. ...

商标的“显著性”（又称“区别性”）是指商标标识能够区分商品或服务来源的特性，这是商标获得注册的基本条件（《商标法》第九条）。缺乏显著性的标志通常包括：1. 本商品的通用名称、图形、型号（如“苹果”用于水果）；2. 仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量等特点的（如“纯净”用于矿泉水）；3. 其他缺乏显著特征的（如过于简单的线条、普通几何图形）。如果申请被以此为由驳回，可以采取以下措...