该合同无效。此行为属于典型的“挂靠”，为法律所禁止。依据《建筑法》第二十六条，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条明确规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定，认定无效：……（二）没有资质的实际施工人借用有资质的...

不构成主合同义务的对等履行关系。支付工程款是发包人的主合同义务，开具发票是承包人的从给付义务（法定义务）。发包人不能以承包人未开具发票作为拒绝支付工程款的抗辩理由（除非合同明确约定“先票后款”且该约定有效）。但承包人不开具发票，发包人可另案起诉要求其履行或赔偿相应损失（如税款损失）。实践中，法院通常认为这是两个不同的法律关系。

一般不能随意调整，但存在例外情形。固定总价合同的风险主要由承包人承担。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。材料价格**异常、剧烈**的上涨，超出正...

责任承担主体较为复杂，通常由挂靠人（实际施工人）与被挂靠人（出借资质方）承担连带责任。根据合同相对性，合同签字方（通常是被挂靠人项目部）是直接债务人。但司法实践中，债权人往往可以依据《民法典》关于代理或表见代理的规定，以及《建筑法》关于禁止挂靠的规定，要求被挂靠人承担责任。法院通常会审查合同相对人是否善意（即是否知晓挂靠事实）。为保护交易安全，供应商、租赁方等在与项目部签约时，应尽到审慎审查义务（...

可以。根据《民法典》第七百九十三条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十四条的规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。这是基于公平原则，对承包人实际投入劳动的补偿。实务中，承包人需提供工程竣工验收合格的证据。若合同无效是因承包人无资质或借用资质等原因导致，发包人仍可能面临行政处罚，但不影响承包人主张...

设计变更引发的费用和工期调整，核心在于合同约定和证据固定。 1. **合同依据**：首先依据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款或双方专用条款中关于“变更估价”和“工期顺延”的约定。通常约定，有相同项目的按相同单价执行，无相同但有类似项目的参照类似单价，既无相同也无类似项目的，由承包人提出单价报发包人确认。 2. **程序要求**：承包人必须在收到变更指示后，按规定程序提交变更估价申请和工期顺...

此情形属于不可预见的地下障碍物，费用和工期通常由发包人承担。法律依据是《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。具体处理：1. 工期顺延：承包人应立即通知发包人和监理，保护现场，工期相应顺延。2. 费用承担：文物保护工作产生的费用（如停工、看护、配合考古发掘等）由发包人承担。合同若采用《建设...

可以，但需满足合同约定及履行必要程序。异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的工期可顺延情形。根据《民法典》第五百九十条，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。在施工合同示范文本中，异常恶劣的气候条件一般被明确为工期顺延的事由。承包人关键要做到：1. 在合同约定的时间内（通常为发生后14天内）向监理和发包人提交书面工期顺延申请报告；2. 在报告中详细说明延误的工...

总承包单位需承担行政责任、民事责任，甚至刑事责任。1. 行政责任：根据《建设工程质量管理条例》第六十二条，责令改正，没收违法所得，并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书。2. 民事责任：根据《民法典》第七百九十一条及上述司法解释，违法分包合同无效。因分包工程质量问题造成损失的，总承包单位与分包单位对发包人承担连带赔偿责任。对分包单位雇佣的工人工资，在分包单位拖欠时，总承包单...

对于发包人擅自使用部分的质量问题，其主张可能受限。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。该规定意味着，发包人擅自使用视为对工程质量的认可，丧失了对除地基基础和主体结构...

对发包人擅自使用部分的质量异议，原则上不予支持，但地基基础工程和主体结构质量除外。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。该规定旨在防止发包人通过擅自使用来规避验收义务...

在一定条件下可以。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十三条规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。该条款突破了合同相对性，...

原则上以“白合同”（备案的中标合同）作为结算依据。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此规定旨在维护招投标市场的公平公正。但需注意：1. 该规则主要适用于依法必须进行招标的工程...

对于发包人擅自使用的部分，其以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院一般不予支持，但承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。依据是《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条。该规定旨在平衡双方利益：发包人擅自使用视为其对工程质量的认可或自愿承担除地基基础和主体结构外的质量风险，同时保障工程最核心部分的质量安全责任不...

总承包单位对施工现场的安全生产负总责，分包单位对其分包工程的安全生产负责。根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及《民法典》侵权责任编：1. 行政责任：发生安全事故，住建部门可对责任单位处以罚款、责令停业整顿、降低资质等级甚至吊销资质证书等处罚；对责任人可处以罚款或职业禁入。2. 民事责任：伤亡人员可向总包单位、分包单位以及有过错的发包单位主张人身损害赔偿。总包与分包对赔偿承担连带责任，...

原则上应尊重合同约定，但极端情况下可能例外。固定总价合同中的“风险自负”条款，通常意味着承包人承担了市场价格波动的商业风险。因此，一般的、可预见的材料价格上涨，承包人无权要求调价。然而，如果材料价格上涨的幅度异常巨大，完全超出了订立合同时任何一方可预见的范围，达到了“情势变更”的程度（如因战争、极端政策导致某类建材价格翻数倍），继续按原价履行对承包人显失公平，则承包人可依据《民法典》第五百三十三条...

承包人应在保修期内对质量缺陷履行修复义务。依据《建设工程质量管理条例》第三十九条、第四十条及第四十一条，建设工程实行质量保修制度。在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水、有防水要求的卫生间等，保修期为5年；供热与供冷系统为2个采暖、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。保修期自竣工验收合格之...

通常不能，但存在例外。固定总价合同意味着价格风险主要由承包人承担。然而，根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。建筑材料价格异常暴涨（如超出发包时市场...

设计单位应根据过错程度承担相应的赔偿责任。依据《建筑法》第七十三条和《民法典》第八百条，勘察、设计单位应对其勘察、设计的质量负责。因设计错误导致工程质量事故或造成建设单位、施工单位损失的，设计单位应承担以下责任：1. **行政责任**：由主管部门责令改正、罚款、停业整顿、降低资质等级直至吊销资质证书。2. **民事责任**：对发包人（建设单位），设计单位违反委托设计合同，应承担违约赔偿责任。对承包...

原则上由发包人承担。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。设计图纸是重要的技术资料，其错误属于发包人提供的技术资料不符合要求。承包人若发现图纸错误，有及时通知的义务。若承包人因未按图施工或自身技术原因导致返工，则损失自负。承包人需保留好图纸会审记录、技术核定单、关于图纸错误的往来函件...