问题
EPC总承包合同中,业主提供的现场地质资料与实际不符,风险由谁承担?
工程建筑
推荐
答案
风险承担原则主要看合同约定。EPC(设计-采购-施工)总承包模式通常将大部分风险转移给总承包商。1. 通用原则:如果合同明确约定,业主提供的参考资料和数据仅供参考,总承包商需自行核实并承担风险,则风险由总承包商承担。2. 例外情况:如果业主提供的资料中存在明显的、无法合理发现的错误或欺诈,或者合同约定业主对资料的准确性负责,则风险可能由业主承担。根据《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)通用合同条款,业主应对其提供的基础资料(包括勘察资料)的真实性、准确性和完整性负责。总承包商在投标和签约前,应仔细审查合同风险分配条款,并对现场进行充分踏勘和调查,以降低风险。发生争议时,需结合具体合同条款和证据判断。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
因异常恶劣的气候条件导致工期延误,承包人是否可以要求工期顺延?费用能否索赔?
可以要求工期顺延,但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**:异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久?从何时开始起算?
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年,这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。
起算时间点(诉讼时效的起算日)是关键,通常从“权利人知道或者应当知...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
相似问答
我网购的商品在快递途中损坏了,商家说货物已发出概不负责,让我找快递公司。损失应该由谁承担?我该如何维权?
损失应由商家承担,您有权要求商家重新发货、退款或赔偿。
**法律依据:** 根据《中华人民共和国民法典》第六百零四条规定,标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付...
EPC工程总承包合同中,总承包人对设计错误导致的质量问题是否承担责任?
原则上承担全部责任。EPC(设计-采购-施工)总承包模式的核心特征是由总承包人承担绝大部分的项目风险,包括设计风险。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管...
快递在运输途中损坏,损失由谁承担?
由卖家或快递公司承担。根据《民法典》第六百零四条,标的物毁损风险在交付前由出卖人承担。网购商品交付前(签收前)风险由卖家承担,买家可要求卖家补发或退款。卖家赔偿...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。