问题
发包人未按约定支付工程进度款,承包人是否可以停工?
工程建筑
推荐
答案
在符合法定或约定条件时,承包人可以行使履行抗辩权而停工。依据《民法典》第五百二十六条关于先履行抗辩权的规定,当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。在施工合同中,发包人按期支付进度款通常是先履行义务。若其经催告后在合理期限内仍未支付,承包人有权暂停施工,并可以主张顺延工期及赔偿停工损失(如窝工费、设备租赁费)。但承包人应注意合同约定,部分合同可能规定了具体的催告程序和宽限期。停工决定应书面通知发包人并保留证据,以避免被认定为擅自停工而构成违约。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
因异常恶劣的气候条件导致工期延误,承包人是否可以要求工期顺延?费用能否索赔?
可以要求工期顺延,但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**:异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久?从何时开始起算?
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年,这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。
起算时间点(诉讼时效的起算日)是关键,通常从“权利人知道或者应当知...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
相似问答
公司股权转让协议签订后,对方不付转让款,我能否直接收回股权?
不能直接单方收回股权。股权转让协议生效后,股权变更需要经过公司内部程序(其他股东过半数同意、放弃优先购买权)和外部工商变更登记。对方不付款构成违约,但股权的归属...
承包人未在约定时间内提交竣工资料,发包人能否以此为由拒付工程尾款?
需视合同约定及义务履行顺序而定。如果提交竣工资料是发包人支付尾款的前提条件(即先履行义务),则承包人不提交,发包人有权行使先履行抗辩权,暂时拒绝支付。但若合同未...
采购合同中,约定“货到付款”,但货物有质量问题,买方可以拒绝付款吗?
可以,但需依法行使权利并履行相应义务。1. 法律权利(先履行抗辩权):根据《民法典》第五百二十六条,当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方履行债务不符合约定...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。