通常由发包人承担。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供场地，承包人可以顺延工期，并有权请求赔偿损失。地下文物或隐蔽障碍物属于发包人应提供的施工场地条件中的不可预见的障碍。具体处理：1. **费用**：处理文物、移除障碍物所发生的费用（如保护费、停工费、措施费）一般由发包人承担。2. **工期**：因此延误的工期应予以顺延。3. **程序**：承包人发现后应立即通知发包人和监...

劳务分包是合法的，指承包人将其承包工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务分包企业。转包是将全部工程转给他人；违法分包是将工程主体结构或肢解后分包。区分关键在于是否包含主要材料、大型机械和技术管理。根据《建筑法》及司法解释，具备相应资质的劳务分包合同有效。而转包、违法分包合同因违反法律强制性规定而无效。劳务分包人仅能收取劳务费，不能主张工程款利润。

承包人有权向发包人主张停工损失，包括人工费、机械租赁费、材料保管费、管理费等实际损失以及合理的利润损失。法律依据主要是《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。实务中，承包人应注意：1. 及时发出书面通知，明确停工原因和要求；2. 做好现场签证，详细记录停工时间、人员设备数量等；3. 收集和...

挂靠人与被挂靠人（出借资质的单位）应对发包人承担连带责任。根据《建筑法》第二十六条、第六十六条，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。对于因挂靠产生的债务，司法实践普遍认为，挂靠人以被挂靠人名义签订合同，产生的民事责任，挂靠人和被挂靠人应当承担连带责任。被挂靠人在承担责任后，可依据其与挂靠人之间的内部协议进行追偿。此外，挂靠行为还可能...

承包人可采取以下步骤：1. 书面催告：在工程符合竣工条件后，向发包人提交完整的竣工报告和资料，并书面催告其组织验收，设定合理期限。2. 视为验收合格：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第九条，若发包人拖延验收，承包人可提交竣工验收报告，发包人收到后不及时验收，或验收后不提出修改意见，则以承包人提交验收报告之日为竣工日期。3. 申请单方验收：某些情况下可向建...

应按照合同约定或法律规定的方法确定。首先，看施工合同是否约定了变更估价的原则（如参照类似项目单价）。其次，若合同没有约定或约定不明，根据《民法典》第五百一十条、第五百一十一条的规定，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。仍不能确定的，可参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。承包人应注意在施工过程中及时办理签证，固定变更事...

承包人有权索赔，需履行相应的索赔程序并固定证据。法律依据是《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 实务步骤： 1. **事件发生**：立即收集证据，如发包人指令变更、图纸延迟、付款延迟的通知等。 2. **提出索赔意向**：在合同约定的时间内（通常为28天内）向发包人/监理提交书面索赔意...

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。这意味着，发包人擅自使用后，除地基基础和主体结构外，其丧失了以一般质量问题拒付工程款或要求修复的权利。发包人应承担工程可能存在的质量...

行使期限为十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十一条，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。“应当给付之日”通常指合同约定的付款日，若约定不明或未约定，可参照司法解释规定，分别为工程竣工之日、提交竣工结算文件之日或起诉之日。该期限为除...

可以调整。固定总价合同并非绝对“一口价”。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，以及建设工程领域的交易习惯，如果因发包人原因（如设计变更、提高建设标准、增加工程量）导致工程范围或工程量发生重大变化，超出了签订合同时双方可预见的风险范围，承包人可以请求调整工程价款。关键点在于：1. 变更是否“重大”，通常指超出原工程量一定比例（如15%）；2. 变更原因是否归责于发包人；3. 合同是否有相...

建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年，法律另有规定的除外。这是《民法典》第一百八十八条关于普通诉讼时效的规定。 起算时间点（诉讼时效起算）是关键，通常从权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。具体到工程纠纷：1. **工程款请求权**：对于有明确支付期限的（如合同约定竣工后X日内支付），从支付期限届满之次日起算。对于未约定或约定不明的，根据《民法典》第五百一十一条，承包人可随时...

原则上不能，但存在例外。固定总价合同的核心风险分配是，承包人承担了价格波动的风险。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。材料价格的正常波动属于商业风...

不一定，需看合同约定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十九条，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。如果施工合同明确约定“以财政评审结论作为结算依据”，且评审程序合法合规，则通常应予以尊重。但如果合同无此约定，或财政评审存在程序违法、依据错误、结果明显不合理等情形，承包人有权申请司法鉴定，法院可以依据鉴定结论确定工程价款...

对外承担连带责任，内部按约定或过错分担。根据《招标投标法》第三十一条规定，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。这意味着，发包人有权要求联合体任何一方承担全部合同责任。对内，联合体成员之间的责任划分依据其签订的联合体协议。一方对外承担责任后，有权依...

行使期限为十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。根据《民法典》第八百零七条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十一条规定，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。“应当给付建设工程价款之日”通常理解为：1. 合同有约定的，为约定的付款日；2. 合同未约定或约定不明，工程已交付...

通常不能直接索赔，除非存在侵权关系。施工单位与设计单位之间一般没有直接的合同关系。设计单位与发包人（建设单位）之间存在设计合同关系。因设计错误导致施工单位产生返工、窝工等损失，首先应由发包人向施工单位承担违约责任（因发包人提供了错误的设计图纸）。然后，发包人可以根据其与设计单位之间的设计合同，向设计单位追偿。只有在设计错误直接侵害了施工单位的人身或财产权益（例如，因设计缺陷导致施工现场塌方，造成施...

不合法，属于违法分包。根据《建筑法》第二十九条、《建设工程质量管理条例》第七十八条，建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。 **法律禁止性规定**：1. **主体结构不得分包**：这是法律的强制性规定，无论发包人（建设单位）是否同意，总承包单...

根据《电子商务法》和《商标法》，电商平台在特定条件下负有责任，权利人可采取以下步骤有效维权： **平台的责任（“通知-删除”规则）**： 平台经营者知道或应当知道平台内经营者侵犯知识产权，未采取必要措施的，与该侵权人承担连带责任（《电子商务法》第四十五条）。权利人发出有效通知后，平台未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分承担连带责任。 **维权步骤**： 1. **证据固定**：使用公证或可信...

驰名商标是指在中国为相关公众所熟知并享有较高声誉的商标。认定遵循“个案认定、被动保护”原则，通常由商标局、商评委或人民法院在案件审理中根据当事人请求和证据进行认定。特殊保护主要体现在：1. 跨类保护：他人在不相同或不类似商品上复制、摹仿、翻译驰名商标，误导公众，可能损害驰名商标注册人利益的，不予注册并禁止使用（《商标法》第十三条）。2. 对抗恶意注册：对恶意注册的，驰名商标所有人请求无效宣告不受五...

针对抢注，可根据不同情况采取法律行动：1. 异议：若抢注商标处于初步审定公告期（3个月内），可立即提出异议（《商标法》第三十三条）。2. 无效宣告：若已注册，自注册之日起五年内（对驰名商标恶意抢注不受此限），可向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效（《商标法》第四十四条、四十五条）。关键是要证明：您是该商标的在先使用人；该商标经过使用已具有一定影响；抢注人明知或应知您的情况，仍以不正当手段抢先注册...