问题
建设工程施工合同中,发包方以“资金周转困难”为由,长期拖欠工程进度款,导致我方施工队无力继续垫资施工。我方能否停工?
合同纠纷
推荐
答案
可以,但必须遵循法定程序,否则可能被认定为擅自停工违约。根据《民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。发包人拖欠进度款,承包人有先履行抗辩权,即有权暂停施工。关键步骤:1. 书面发函催告发包人在合理期限内支付拖欠的工程款,并明确告知逾期不支付将依法暂停施工;2. 保留好催告函及发包人签收凭证;3. 若发包人在合理期限后仍未支付,您可以发出停工通知,正式暂停施工,并做好现场保护和人员撤离安排。停工期间产生的设备租赁费、人员窝工费等损失,可向发包方索赔。此做法是将发包方违约的风险和损失扩大责任转移,但务必做到程序合法、证据齐全。
相关问题
房屋租赁合同中,承租人未经同意转租,出租人有什么权利?
出租人享有解除权。根据《民法典》第七百一十六条,承租人经出租人同意,可以将租赁物转租给第三人。承租人未经出租人同意转租的,出租人可以解除合同。出租人知道或者应当...
朋友向我借款,打了借条但没写还款日期,我什么时候可以要求他还钱?
您可以随时要求朋友在合理期限内还款。根据《民法典》第六百七十五条,对借款期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;...
我是供货方,合同约定买方收到发票后付款。我已开票并寄出,但买方声称未收到发票拒绝付款,合理吗?
这取决于合同约定和发票送达风险的承担方。如果合同仅约定“收到发票后付款”,未明确送达方式与风险,则您作为开票方,负有使发票到达买方的义务。根据《民法典》第五百一...
货物买卖合同履行中,买方收货后以质量不合格为由拒绝付款,卖方应如何处理?
卖方应首先核实买方提出的质量异议是否成立。根据《民法典》第六百二十条,买受人收到标的物时应当在约定的检验期限内检验。没有约定检验期限的,应当及时检验。若质量异议...
民间借贷中,双方只在微信聊天中确定了借款金额和还款时间,没有借条,该合同成立吗?
成立。根据《民法典》第四百六十九条,当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。微信聊天记录属于以电子数据形式体现的“其他形式”,能够清晰表达借贷合...
相似问答
发包人拖延支付工程进度款,承包人是否可以停工?
符合法定或约定条件时可以。首先,应审查施工合同是否约定了发包人逾期支付进度款时承包人的停工权。若有明确约定,依约执行。若无约定,根据《民法典》第五百二十六条关于...
建设工程施工合同中,发包人拖延支付工程款,承包人除了起诉,能否直接主张对建设工程行使“优先受偿权”?如何行使?
可以,建设工程价款优先受偿权是承包人的法定权利。根据《民法典》第八百零七条,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支...
建设工程施工合同中,发包方拖延验收,但承包方已实际将工程交付使用,竣工日期如何确定?
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第九条,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。