问题
EPC工程总承包模式下,总承包单位的设计责任如何界定?
工程建筑
推荐
答案
在EPC模式下,总承包单位对设计、采购、施工全面负责,其设计责任是严格责任。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》及相关规定,工程总承包单位应当对其承包的全部建设工程质量负责,其自行实施设计的,对设计质量负责。即使设计工作分包给具有相应资质的设计单位,总承包单位仍应对全部设计工作向发包人承担连带责任。这意味着,因设计错误导致工程费用增加、工期延误或质量缺陷,总承包单位需向发包人承担责任,之后再依据分包合同向设计分包方追偿。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
因异常恶劣的气候条件导致工期延误,承包人是否可以要求工期顺延?费用能否索赔?
可以要求工期顺延,但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**:异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久?从何时开始起算?
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年,这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。
起算时间点(诉讼时效的起算日)是关键,通常从“权利人知道或者应当知...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
相似问答
施工过程中发生安全事故,总承包单位和分包单位的安全责任如何划分?
总承包单位对施工现场的安全生产负总责,分包单位对其分包工程的安全生产负责。根据《安全生产法》第四十九条及《建设工程安全生产管理条例》第二十四条,建设工程实行施工...
公司作为发包方,将建设工程发包给承包商。承包商拖欠农民工工资,农民工直接到公司来讨薪。公司是否有责任?如何防范此类风险?
1. **责任分析**:根据《保障农民工工资支付条例》第三十条,分包单位拖欠农民工工资的,由施工总承包单位先行清偿,再依法进行追偿。对于建设单位(发包方)的责任...
EPC工程总承包项目中,总承包人对设计错误造成的施工损失是否承担责任?
是的,总承包人应承担责任。EPC(设计-采购-施工)模式的核心是“总价包干、风险包干”,总承包人对项目的设计、采购、施工全面负责,向发包人承担单一责任。根据《房...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。