问题
设计变更导致工程造价增加,但发包人拒绝办理签证确认,承包人如何保障权益?
工程建筑
推荐
答案
承包人应注重证据收集,通过其他方式固定变更事实。建议:1. **过程留痕**:保留好发包人或监理发出的变更指令(书面或邮件、聊天记录)、图纸会审纪要、技术核定单、施工组织设计报审表等文件。2. **履行报批程序**:即使发包人不签认,也应按照合同约定的时间、程序提交变更价款报告、预算书等,并采用快递、邮件等可留存凭证的方式送达。3. **会议纪要**:在工程例会中提出变更及费用问题,并争取将相关内容记入会议纪要,要求各方签字。4. **影像资料**:对变更部位的施工过程进行拍照、录像。在诉讼或仲裁中,上述证据链可帮助法院或鉴定机构认定变更事实及费用。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
因异常恶劣的气候条件导致工期延误,承包人是否可以要求工期顺延?费用能否索赔?
可以要求工期顺延,但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**:异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久?从何时开始起算?
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年,这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。
起算时间点(诉讼时效的起算日)是关键,通常从“权利人知道或者应当知...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
相似问答
因历史原因,我的宅基地没有登记确权,现在遇到拆迁,如何证明我的权利?
宅基地使用权确权是获得补偿的前提。根据《土地管理法》及不动产登记相关规定,你可以通过以下途径证明权利:1. **收集历史证据**:包括老宅基地使用证、建房批准文...
因历史原因,我家宅基地没有确权登记,现在遇到拆迁,如何证明我的权利以获得补偿?
这是一个常见难题。法律依据主要是《土地管理法》及不动产登记相关规定。您可以尝试通过以下途径收集证据证明权利:1. **权属来源证明**:寻找最早的宅基地批准文件...
公司拖欠了我3个月的工资,我该怎么办?如果申请劳动仲裁,整个过程大概需要多久?
**应对拖欠工资的步骤**:
1. **收集证据**:劳动合同、工资条、银行流水(显示之前正常发薪)、考勤记录、拖欠工资的书面或聊天记录、公司出具的欠条等。
...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。