股东可以依据《公司法》第七十四条行使异议股东股份回购请求权，或在特定条件下提起强制分配利润之诉。1. **回购请求权**：公司连续五年盈利且符合利润分配条件，但连续五年不向股东分配利润，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司以合理价格收购其股权。股东与公司自决议通过之日起60日内不能达成股权收购协议的，股东可以在90日内向人民法院提起诉讼。2. **利润分配之诉**：如果公司股东会已作出载明具...

董事会决议违反公司章程，其效力可能被认定为可撤销。根据《公司法》第二十二条第二款：“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。”救济途径：1. 股东（有限责任公司任何股东，股份有限公司需连续持股180日以上单独或合计持股1%以上）应在决议作出之日起60日内向法院提起决议撤销之诉。...

变更法定代表人需遵循《公司法》及公司章程规定的程序。通常步骤：1. **内部决策**：根据公司章程，法定代表人变更一般需由董事会或股东会作出决议。董事长失联时，可由符合章程规定的其他董事召集和主持董事会会议，或由监事/代表十分之一以上表决权的股东召集和主持临时股东会，作出变更法定代表人的决议。决议需符合章程规定的表决比例。2. **确定新人选**：新任法定代表人需符合《企业法人法定代表人登记管理规...

公司被吊销营业执照，并不意味着其法人资格立即消灭。根据《公司法》第一百八十三条至第一百八十八条及相关规定：1. **主体资格存续**：吊销营业执照是行政机关对公司的一种行政处罚，剥夺其经营资格，但公司的法人资格（民事主体资格）依然存在，直至公司被依法注销登记为止。2. **权利能力受限**：公司不得再开展与清算无关的经营活动。3. **必须进行清算**：公司应当在被吊销后十五日内成立清算组，开始清...

承包人可采取以下措施：1. **依据合同**：若合同约定了结算报送和审核期限，以及“逾期视为认可”条款，则可在期限届满后依据该条款主张权利。2. **发送书面催告函**：固定发包人拖延结算的证据，明确要求其在合理期限内完成审核。3. **申请司法鉴定**：在提起诉讼或仲裁后，向法院或仲裁机构申请对工程造价进行司法鉴定，以打破僵局。4. **行使优先受偿权**：注意在法定的18个月期限内主张。5. ...

可以，但需符合法定或约定程序。根据《民法典》第八百零五条及建设工程施工合同示范文本通用条款，发包人变更设计的，应就工程变更导致的工期和价款调整与承包人协商。若变更确已发生并导致工程量增加，承包人有权要求调整合同价款。承包人关键要证明：1. 设计变更指令由发包人或监理发出；2. 实际完成了新增工程量；3. 新增工程价款有计算依据（可参照合同单价或市场价）。建议承包人严格执行签证程序，及时书面提出价款...

期限为十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。根据《民法典》第八百零七条及《建设工程司法解释（一）》第四十一条，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。该期限为除斥期间，不适用中止、中断和延长的规定，逾期未行使则权利消灭。起算点“应当给付建设工程价款之日”通常指合同约定的付款日，或工程交付日、提交结算文件日等可确定发包...

垫资施工本身不违反法律、行政法规的强制性规定，从司法实践看，其合同条款有效。但国家政策不鼓励。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十五条：“当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人...

施工单位必须立即停止施工，保护现场，并报告当地文物行政部门。依据《文物保护法》第三十二条，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门。文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在二十四小时内赶赴现场，并在七日内提出处理意见。关于停工损失：原则上，因保护文物产生的费用和损失，由建设单位（业主）承担。建设单位可以将其列入工程成本。如果施工合同中有相...

可以要求调整。固定总价合同并非绝对“一口价”，其价格固定范围是针对合同约定的工程内容和范围。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及建设工程领域的交易习惯，若因发包人原因（如设计变更、提高建设标准、增加工程范围）导致工程量实质性增加，超出了订立合同时双方可预见的风险范围，承包人有权要求追加合同价款。承包人应注意：1. 保留好发包人发出的变更指令、图纸会审纪要、工程联系单等书面证据。2. 按...

该约定无效。工程质量保修期属于强制性规定，当事人约定的保修期不得低于法定的最低期限。根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，...

通常由发包人承担。根据《民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。发现地下文物属于不可预见的、非因承包人原因导致的情况，属于发包人应承担的风险范围。承包人应及时书面通知发包人和监理，并保护好现场。由此产生的工期应予以顺延，费用损失（如停工人工费、机械租赁费...

此情形属于不可预见的地下障碍物，费用和工期通常由发包人承担。法律依据是《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。具体处理：1. 工期顺延：承包人应立即通知发包人和监理，保护现场，工期相应顺延。2. 费用承担：文物保护工作产生的费用（如停工、看护、配合考古发掘等）由发包人承担。合同若采用《建设...

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十三条的规定，行政机关收到政府信息公开申请，能够当场答复的，应当当场予以答复。不能当场答复的，应当自收到申请之日起20个工作日内予以答复；需要延长答复期限的，应当经政府信息公开工作机构负责人同意并告知申请人，延长的期限最长不得超过20个工作日。行政机关征求第三方和其他机关意见所需时间不计算在上述期限内。如果行政机关逾期未作答复，即视为行政不作为。申请人可以...

可以。行政协议纠纷属于行政诉讼的受案范围。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第十二条第一款第（十一）项，公民、法人认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议提起的诉讼，人民法院应予受理。最高人民法院关于行政协议的司法解释进一步明确了审理规则。与民事合同纠纷不同，行政协议诉讼中：1. **被告恒定为行政机关**。2. 法院不仅审查协议约定，还要...

申请人可以依法提起行政复议或行政诉讼。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十一条，公民认为行政机关在政府信息公开工作中的具体行政行为侵犯其合法权益的，可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。首先，行政机关以“涉及商业秘密”为由拒绝公开，属于该条例第十六条规定的豁免公开情形之一，但行政机关负有举证责任，需证明信息确实属于商业秘密且公开会损害第三方合法权益，并已书面征求第三方意见。如果申请人认为该理...

这涉及行政处罚的“公平原则”和“过罚相当原则”。行政机关拥有一定的裁量权，但行使裁量权必须公平合理。根据《行政处罚法》第五条，设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。如果市场上同类标签不规范问题普遍存在，而行政机关仅选择性地处罚您，可能构成选择性执法或滥用职权，违背公平原则。您可以：1. 在行政复议或行政诉讼中，将此作为重要申辩理由，主张处罚决定显失公...

行政协议纠纷应通过行政诉讼解决。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第十二条第一款第十一项，人民法院受理公民、法人或者其他组织认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议提起的诉讼。最高人民法院关于适用《行政诉讼法》的解释也明确了行政协议的定义和诉讼规则。因此，如果行政机关在行政协议履行中违约（如擅自变更解除、不支付补偿款、不提供承诺条件等），您...

即使已经缴纳了罚款，如果您认为行政处罚存在法律适用错误等实体问题，仍然有权依法申诉。理由如下：1. 缴纳罚款的行为，通常被视为对行政处罚决定的履行，但并不等同于您认可该处罚的合法性，更不意味着您放弃了法律赋予的救济权利。2. 法律依据：《中华人民共和国行政处罚法》第七条第二款规定，公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚，享有陈述权、申辩权；对行政处罚不服的，有权依法申请行政复议或者提起行...

该行政许可决定可能因违反法定程序而存在效力瑕疵，甚至可被撤销。根据《中华人民共和国行政许可法》第七条、第三十六条、第四十七条，行政机关对行政许可申请进行审查时，发现行政许可事项直接关系他人重大利益的，应当告知该利害关系人。申请人、利害关系人有权进行陈述和申辩，行政机关应当听取。若行政机关作出不予行政许可的书面决定，应当说明理由，并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。如果行政机关未...