原则上以“白合同”（备案的中标合同）作为结算依据。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此即“黑白合同”规则。但适用前提是必须属于依法必须进行招标的工程项目。如果项目不属于强制招...

**区分**：1. **劳务分包**：指施工总承包或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成。2. **工程转包**：指承包单位将其承包的全部工程转给他人，或肢解后以分包名义转给他人，自己不履行管理义务。3. **违法分包**：包括将工程分包给不具备资质的单位、将主体结构分包、未经发包人同意擅自分包、再分包等。**合法劳务分包条件**：根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理...

责任承担主体需区分内部挂靠关系和外部合同相对方。根据合同相对性原则及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五十四条，通常按以下规则处理：1. 如果合同是以被挂靠的建筑公司名义签订，且相对方有理由相信是与该公司交易，则被挂靠公司应对外承担合同责任。2. 如果合同是以挂靠人个人或实际施工项目部名义签订，且相对方知道或应当知道挂靠事实，则可能由挂靠人个人承担责任。3. 被挂靠公司在...

原则上由发包人承担。根据《民法典》第八百零二条及第八百零三条，因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人应当承担责任。因设计错误导致返工、停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用，承包人应及时向发包人（或通过监理）发出书面通知和索赔报告，办理工程签证，固定损失证据。如果设计单位存在过错，发包人在承担对承包人的赔偿责任后，可依据其与设计单位之间的设计合同向设计单位...

联合体各方对发包人承担连带责任。根据《招标投标法》第三十一条及《建筑法》第二十七条，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。这意味着发包人有权要求联合体中的...

原则上不能，但存在例外。固定总价合同的核心风险分配是，承包人承担了价格波动的风险。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。材料价格的正常波动属于商业风...

总包单位对施工现场的安全生产负总责，分包单位对其分包范围内的安全生产负责。根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》，总包单位应统一管理施工现场安全，审查分包单位资质，签订安全生产管理协议。发生安全事故，首先由负有责任的分包单位承担主要责任。总包单位若存在对分包单位管理不到位、安全检查流于形式、未统一协调管理等过错，需承担相应的法律责任，包括行政处罚、民事赔偿连带责任，甚至可能涉及重大责任事...

原则上需要承担责任。EPC（设计-采购-施工）模式的核心特征之一是总承包人承担大部分项目风险，包括设计风险。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第十五条，工程总承包单位应当对其承包的全部建设工程质量负责，分包单位对其分包工程的质量负责，分包不免除工程总承包单位对其承包的全部建设工程所负的质量责任。设计是EPC合同的重要组成部分，设计错误属于总承包人履约范围的问题。因此，因设计错误导...

根据《民法典》第七百九十三条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条规定，建设工程施工合同无效的情形主要包括：1. 承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；2. 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的（挂靠）；3. 建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；4. 承包人非法转包、违法分包建设工程的。 合同无效后的工程款结算，依据上述司法...

这种情况通常涉及“逾期不结算视为认可”规则的适用。处理方式如下： 1. **审查合同约定**：这是最关键的一步。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。 2. **若合同有明确约定**：如果施...

承包人有权拒绝使用，由此造成的损失和工期延误应由发包人承担。法律依据：1. 《建筑法》第五十九条：建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。2. 《建设工程质量管理条例》第十四条：建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料。若发包人提供的材料不合格，承包人负有检验和拒绝使用的法定义务。若承包人明知不合格仍使用，需与...

原则上不予支持，但地基基础工程和主体结构质量问题除外。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持。但是，承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此规定旨在促使发包人履行验收义务，防止其通过擅自使用规避质量责任。发包人擅自...

不能当然对抗合同约定。财政评审是政府部门对使用财政资金项目的内部监督程序，其结论不能必然作为确定民事合同双方结算的依据。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十九条，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。只有在合同明确约定“以财政评审结论作为结算依据”的情况下，该结论才对双方有约束力。如果合同无此约定，双方应按照合同约定的计价...

原则上不予支持，但涉及地基基础工程和主体结构质量安全的除外。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。该规定旨在防止发包人通过擅自使用规避验收义务，并获取不当利益。承包人...

该条款的效力在司法实践中存在争议，但倾向于在合理限度内认可其效力，同时对其适用进行严格限制。法院通常会审查：1. 条款是否为双方真实意思表示；2. 总包方是否积极向业主主张权利，是否存在怠于行使权利的情形；3. 业主未付款是否因总包方自身原因导致。若总包方存在怠于向业主结算、催款等行为，法院可能不支持其以“背靠背”条款抗辩。建议分包方在签约时注意此风险，并在履约过程中督促总包方及时向业主主张权利，...

承包人有权向发包人主张停工损失，包括人工费、机械租赁费、材料保管费、管理费等实际损失以及合理的利润损失。法律依据主要是《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。实务中，承包人应注意：1. 及时发出书面通知，明确停工原因和要求；2. 做好现场签证，详细记录停工时间、人员设备数量等；3. 收集和...

原则上不予支持，但涉及地基基础工程和主体结构质量的除外。依据《民法典》第七百九十九条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持。但是，承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此规定旨在督促发包人履行验收义务，防止其从自身违...

行使期限为十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。根据《民法典》第八百零七条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十一条规定，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。“应当给付建设工程价款之日”通常理解为：1. 合同有约定的，为约定的付款日；2. 合同未约定或约定不明，工程已交付...

如果合同中有明确约定，则可以。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。适用此条款的关键在于：1. 合同必须有明确的、内容具体的“逾期答复视为认可”条款；2. 承包人提交的结算文件必须符合合同...

劳务分包是指施工总承包或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成。区分关键在于：1. 对象：劳务分包指向“劳务”（人工），分包人自带小型机具；转包和违法分包指向“工程”本身，包括主材、大型机械、技术管理。2. 资质：劳务分包需要劳务作业资质；转包和违法分包是将其承包的全部工程或肢解后分包。合法的劳务分包需注意：1. 分包人必须具备相应劳务作业企业资质；2. 分包范围仅限于劳务作业...