问题

固定总价合同履行中,因工程量增加导致造价超出合同价,承包人能否要求调整?

工程建筑 推荐
答案
可以,但需满足特定情形。固定总价合同的风险范围通常约定为图纸范围内的工程量。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及工程实践,以下情况可要求调整:1. 发包人变更设计或提出超出原招标图纸范围的工程指令,导致工程量实质性增加;2. 工程范围发生重大变更,已超出合同订立时双方预见的风险范围;3. 因地质条件等不可归责于双方的原因导致施工方案重大变化。承包人需保留好设计变更单、工程联系单、签证等书面证据,并按照合同约定的程序提出价款调整申请。若合同约定所有风险均由承包人承担且无调整机制,该格式条款可能因显失公平而面临被调整的风险。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。 1. **工程量变更**:根据《民法...
因异常恶劣的气候条件导致工期延误,承包人是否可以要求工期顺延?费用能否索赔?
可以要求工期顺延,但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**:异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久?从何时开始起算?
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年,这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。 起算时间点(诉讼时效的起算日)是关键,通常从“权利人知道或者应当知...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
免责声明

服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。