问题
监理工程师的签证是否对发包人具有法律约束力?
工程建筑
推荐
答案
关键看监理合同和施工合同的授权范围。根据《建筑法》第三十四条,工程监理单位代表建设单位(发包人)实施监督。其权限来源于发包人的委托授权。在《建设工程施工合同(示范文本)》中,监理人的职责和权力是明确的。如果施工合同约定“监理工程师有权就工期、费用、质量等事宜进行确认或签证”,且该签证在授权范围内,程序合规,内容真实,则对发包人具有约束力。反之,如果签证事项超越授权(如重大设计变更、巨额费用索赔的最终确认),或签证存在与事实不符、程序瑕疵等问题,发包人可能提出异议。承包人应确保签证内容清晰、准确,并符合合同约定的流程。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
因异常恶劣的气候条件导致工期延误,承包人是否可以要求工期顺延?费用能否索赔?
可以要求工期顺延,但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**:异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久?从何时开始起算?
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年,这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。
起算时间点(诉讼时效的起算日)是关键,通常从“权利人知道或者应当知...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
相似问答
委托合同中,受托人超越授权范围行事,造成的损失由谁承担?
原则上由受托人自行承担。根据《民法典》第九百一十九条和第九百二十二条,受托人应当按照委托人的指示处理委托事务。需要变更委托人指示的,应当经委托人同意。受托人超越...
我想将自己的小说改编成电影,需要和影视公司签订什么合同?重点注意什么?
您需要与影视公司签订《著作权许可使用合同》或《著作权转让合同》。这是核心法律文件,重点注意事项如下:1. **明确授权类型**:是独占许可(仅许可对方)、排他许...
工程监理单位签署的工程量签证单,是否必然对发包人具有约束力?
不一定,关键看监理单位的授权范围。根据《建筑法》及《建设工程监理规范》,监理单位受发包人委托,在授权范围内履行职责。通常,涉及工程量确认、价款变更等经济性签证,...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。