问题
因发包人原因导致工程中途停建、缓建,承包人如何主张损失?
工程建筑
推荐
答案
承包人有权向发包人主张停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。法律依据主要是《民法典》第八百零四条。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。承包人应注意:1. 及时向发包人发出书面通知,明确停缓建原因及损失;2. 做好现场签证,详细记录停工天数、人员设备数量、费用支出等;3. 采取措施防止损失扩大。这些证据是后续索赔或诉讼的关键。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
因异常恶劣的气候条件导致工期延误,承包人是否可以要求工期顺延?费用能否索赔?
可以要求工期顺延,但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**:异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久?从何时开始起算?
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年,这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。
起算时间点(诉讼时效的起算日)是关键,通常从“权利人知道或者应当知...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
相似问答
房屋租赁合同中,房东提前收回房屋,租客有哪些权利?
租客有权要求房东承担违约责任。根据《民法典》第七百零八条,出租人应当按照约定将租赁物交付承租人,并在租赁期限内保持租赁物符合约定的用途。房东无正当理由提前收回房...
离职时,公司扣押我的档案或职业资格证书不给我,怎么办?
公司的行为违法。根据《劳动合同法》第五十条,用人单位应当在解除或终止劳动合同时出具证明,并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。扣押档案或证书属于非...
员工因个人原因提出辞职,但未满30天通知期就要立即离职,公司可以扣发其当月工资吗?如何操作才合法?
公司不能简单地以“未提前30天通知”为由扣发员工全部工资,这违反《劳动合同法》关于及时足额支付劳动报酬的规定。合法操作应区分不同情况:1. **员工违法解除的后...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。