问题

施工过程中发现地下文物,工期延误和费用增加由谁承担?

工程建筑 推荐
答案
通常由发包人承担,承包人有权要求工期顺延和费用补偿。法律依据是《民法典》第八百零八条(参照承揽合同)关于由定作人提供工作场地及承担不可归责于承揽人风险的精神,以及《文物保护法》的相关规定。发现文物属于不可预见的、非因承包人原因导致的事件。处理程序:1. 承包人应立即保护现场并报告发包人和文物行政部门;2. 由此导致的停工、窝工、文物考古作业等,承包人应做好记录和签证;3. 承包人可依据合同约定(如有)或法律规定,向发包人提出工期索赔和费用索赔(包括停工损失、看护费用、配合考古费用等)。发包人承担该风险后,若合同约定可向保险公司索赔或向责任方追偿,则可另行处理。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
因异常恶劣的气候条件导致工期延误,承包人是否可以要求工期顺延?费用能否索赔?
可以要求工期顺延,但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**:异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。 1. **工程量变更**:根据《民法...
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久?从何时开始起算?
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年,这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。 起算时间点(诉讼时效的起算日)是关键,通常从“权利人知道或者应当知...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
免责声明

服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。