问题
施工过程中，因发包人提供的建筑材料不合格导致质量缺陷，责任由谁承担？
工程建筑推荐
答案
责任由发包人承担。根据《民法典》第八百零一条，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。反之，若因发包人提供的材料、设备等不符合强制性标准或约定导致质量问题的，承包人若已尽到检验和通知义务（依据《民法典》第七百九十八条），则责任由发包人承担。承包人应：1. 按约定检验材料并及时提出书面异议；2. 保留检验记录和沟通证据；3. 若发包人坚持使用，应取得书面指令以备免责。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误，承包人是否可以免责？
可以，此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是指...建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久？从何时开始起算？
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年，这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。
起算时间点（诉讼时效的起算日）是关键，通常从“权利人知道或者应当知...因异常恶劣的气候条件导致工期延误，承包人是否可以要求工期顺延？费用能否索赔？
可以要求工期顺延，但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**：异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...承包人施工过程中发现地下文物，应如何处理？相关费用和工期如何承担？
承包人应立即停工，保护现场，并报告发包人和文物行政部门。依据《文物保护法》第三十二条，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立...因设计单位提供的图纸存在错误导致施工返工，产生的损失应由谁承担？承包人如何索赔？
损失原则上应由建设单位（发包人）承担，但建设单位可向设计单位追偿。承包人应向发包人索赔。
**责任分析**：根据合同相对性原则，承包人与发包人之间存在施工合同...相似问答
房屋买卖合同签订后，因政府出台新的限购政策，导致买方失去购房资格，合同无法继续履行，责任由谁承担？
此情形通常属于因不可归责于双方当事人的原因导致合同无法履行，可能构成“情势变更”或“不可抗力”，具体需分析政策内容及合同约定。司法实践中，法院一般倾向于认定此类...公司设立分公司和子公司，在法律上有何根本区别？
分公司与子公司在法律地位、责任承担、设立程序等方面存在根本区别：1. **法律地位**：分公司是总公司的分支机构，不具有独立的法人资格。子公司是由母公司投资控股...公司设立分公司和子公司，在法律地位和责任承担上有何根本区别？
分公司与子公司在法律上是完全不同的概念，主要区别如下：1. **法律地位**：**分公司**是总公司的分支机构，不具有独立的法人资格。其名称通常为“总公司名称+...免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成，其生成内容的准确性和完整性无法保证，不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考，不作为法律依据，具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题，建议咨询专业执业律师。