问题
EPC(设计-采购-施工)总承包合同中,发包人的要求出现错误,责任由谁承担?
工程建筑
推荐
答案
责任划分取决于合同约定及错误类型。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》及示范文本,原则如下:1. **发包人要求中的错误**:通常指对工程范围、功能需求、工艺技术标准等描述的缺陷。因这类错误导致费用增加或工期延误,一般由发包人承担。承包人有复核义务,发现错误应及时通知。2. **基础资料和现场数据的错误**:发包人提供的水文、地质、气象等资料错误,责任由发包人承担。3. **承包人设计错误**:由承包人自行承担。EPC合同核心是“固定工期、固定总价、承包人承担大部分风险”,但发包人对其提供信息的准确性和完整性负责是基本原则。合同应明确“发包人要求”的范围和错误责任条款。实务中,承包人需仔细审查“发包人要求”,并对模糊或矛盾处要求澄清。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
因异常恶劣的气候条件导致工期延误,承包人是否可以要求工期顺延?费用能否索赔?
可以要求工期顺延,但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**:异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久?从何时开始起算?
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年,这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。
起算时间点(诉讼时效的起算日)是关键,通常从“权利人知道或者应当知...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
相似问答
EPC工程总承包合同中,总承包人对设计错误导致的质量问题是否承担责任?
原则上承担全部责任。EPC(设计-采购-施工)总承包模式的核心特征是由总承包人承担绝大部分的项目风险,包括设计风险。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管...
EPC(设计-采购-施工)总承包合同的法律性质是什么,与施工总承包有何主要区别?
EPC合同属于承揽合同的一种特殊类型,其法律性质更接近于承揽而非单纯的施工承包。主要区别在于:1. **责任范围**:施工总承包通常按图施工,对设计错误一般不负...
EPC(设计-采购-施工)总承包合同中,总承包方对设计错误导致的质量问题承担什么责任?
总承包方承担无过错责任和最终责任。在EPC模式下,总承包方对工程的设计、采购、施工全面负责,向发包人承担“单一责任”。根据《标准设计施工总承包招标文件》合同条款...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。