问题
EPC工程总承包项目中,总承包单位对业主提供的设计资料错误导致的风险是否承担责任?
工程建筑
推荐
答案
责任承担取决于合同约定和错误性质。EPC(设计-采购-施工)模式通常要求总承包单位承担更大的单一责任。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第十五条及FIDIC银皮书精神:1. 业主应对其提供的基准资料(如水文地质、地下管线、周边环境等)的真实性、准确性和完整性负责。2. 若因业主提供的上述资料中存在错误导致工程延误或费用增加,总承包单位通常有权索赔工期和费用。3. 然而,EPC合同往往约定总承包单位有义务核实业主提供的资料(“谨慎审核义务”)。如果该错误是一个有经验的承包商在投标前经过合理调查和审核能够发现的,则总承包单位可能需分担部分责任。4. 对于业主提供的“概念设计”或“性能要求”中的错误,风险分配更为复杂,需具体看合同是否将设计优化责任完全转移给总承包方。因此,签订EPC合同时,明确业主要求与资料的核实期、责任界限至关重要。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
因异常恶劣的气候条件导致工期延误,承包人是否可以要求工期顺延?费用能否索赔?
可以要求工期顺延,但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**:异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久?从何时开始起算?
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年,这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。
起算时间点(诉讼时效的起算日)是关键,通常从“权利人知道或者应当知...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
相似问答
我网购的商品在快递途中损坏了,商家说货物已发出概不负责,让我找快递公司。损失应该由谁承担?我该如何维权?
损失应由商家承担,您有权要求商家重新发货、退款或赔偿。
**法律依据:** 根据《中华人民共和国民法典》第六百零四条规定,标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付...
快递在运输途中损坏,损失由谁承担?
由卖家或快递公司承担。根据《民法典》第六百零四条,标的物毁损风险在交付前由出卖人承担。网购商品交付前(签收前)风险由卖家承担,买家可要求卖家补发或退款。卖家赔偿...
网购商品在快递途中损毁,风险由谁承担?买家可以要求退款吗?
根据《中华人民共和国民法典》第六百零四条规定,标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。