问题
建设工程施工合同纠纷,哪些情况下可以申请工程造价司法鉴定?法院如何对鉴定意见进行审查?
工程建筑
推荐
答案
申请工程造价司法鉴定的主要情形包括:1. 合同对计价标准或方法约定不明或没有约定;2. 对工程量、单价、取费等结算依据存在重大争议,无法通过其他证据确定;3. 合同约定以审计结论作为结算依据,但审计久拖不决或结论不合理;4. 存在设计变更、工程量增减、索赔事项等,双方无法就价款调整达成一致。法院对鉴定意见的审查是实质性审查,而非简单采纳。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》,法院主要审查:a. 鉴定机构和人员的资质;b. 鉴定材料的真实性、合法性、关联性;c. 鉴定程序是否符合规定;d. 鉴定方法是否科学、依据是否充分;e. 鉴定意见是否明确、完整,与案件待证事实的关联性。当事人可以对鉴定意见提出异议、申请鉴定人出庭作证、申请重新鉴定或补充鉴定。法院经审查认为鉴定意见不能作为证据使用的,有权不予采信。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
因异常恶劣的气候条件导致工期延误,承包人是否可以要求工期顺延?费用能否索赔?
可以要求工期顺延,但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**:异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久?从何时开始起算?
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年,这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。
起算时间点(诉讼时效的起算日)是关键,通常从“权利人知道或者应当知...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
相似问答
交通事故导致车辆贬值损失,能否要求责任方赔偿?
关于车辆贬值损失,目前司法实践中支持较为谨慎,并非所有案件都能获得赔偿。根据《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的相关精神,原...
交通事故导致我伤残,伤残等级鉴定应该在什么时候做?流程是怎样的?
伤残鉴定的时机和流程至关重要:1. 时机:应在原发性损伤及其与之确有关联的并发症治疗终结或临床效果稳定后进行(通常为出院后3-6个月)。过早鉴定可能因恢复不完全...
事故后,保险公司定损金额低于实际维修费怎么办?
当保险公司定损金额低于修理厂报价时,可以采取以下步骤:1. 沟通协商:首先与保险公司的定损员沟通,说明维修项目的必要性和市场价格,要求其重新核定。可以要求其出具...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。