问题
施工过程中,因发包人原因导致工期延误,承包人如何索赔?
工程建筑
推荐
答案
承包人应遵循合同约定的索赔程序,并注意证据固定。法律依据主要是《民法典》第八百零三条(发包人未按约定提供材料设备等)和合同约定。实务步骤:1. 事件发生:识别并确认延误是由发包人原因(如未及时提供图纸、变更设计、未支付预付款等)造成。2. 发出索赔意向通知:在合同约定的时限内(通常为28天内)书面通知发包人和监理人。3. 持续收集证据:包括会议纪要、监理日志、变更指令、现场照片、人员设备窝工记录、费用计算明细等。4. 提交正式索赔报告:在约定或合理期限内提交详细的费用和工期索赔报告。5. 协商或诉讼:若发包人不同意,可依据合同争议条款解决。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
因异常恶劣的气候条件导致工期延误,承包人是否可以要求工期顺延?费用能否索赔?
可以要求工期顺延,但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**:异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久?从何时开始起算?
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年,这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。
起算时间点(诉讼时效的起算日)是关键,通常从“权利人知道或者应当知...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
相似问答
施工过程中,因恶劣天气(如特大暴雨)导致工期延误,承包人能否免责?
需视具体情况和合同约定而定。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免...
因设计单位提供的图纸存在错误导致施工返工,产生的损失应由谁承担?承包人如何索赔?
损失原则上应由建设单位(发包人)承担,但建设单位可向设计单位追偿。承包人应向发包人索赔。
**责任分析**:根据合同相对性原则,承包人与发包人之间存在施工合同...
供应商提供的产品有严重质量问题,我方想解除合同并索赔,程序上应注意什么?
程序上应注意:1. 及时检验并通知:在约定的检验期限内或合理期限内(《民法典》第六百二十二条)对货物进行检验,发现质量问题后,立即向供应商发出书面质量异议通知,...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。