问题
承包人能否同时主张工期延误违约金和停工、窝工损失?
工程建筑
推荐
答案
通常不能同时获得全额支持,需视情况而定。工期延误违约金是发包人针对承包人延误工期这一违约行为约定的惩罚或补偿。停工、窝工损失是承包人因发包人原因(如未按时提供图纸、场地、支付预付款等)导致的直接损失。两者性质不同,产生原因也不同。1. 若因发包人原因导致停工窝工,进而造成工期延误,承包人可向发包人索赔停工窝工损失,并有权要求顺延工期。此时,承包人不应承担工期延误违约金。2. 若工期延误是承包人自身原因造成,则发包人可主张工期延误违约金,承包人无权主张停工窝工损失。关键在于准确区分和证明导致损失和延误的责任方。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
因异常恶劣的气候条件导致工期延误,承包人是否可以要求工期顺延?费用能否索赔?
可以要求工期顺延,但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**:异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久?从何时开始起算?
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年,这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。
起算时间点(诉讼时效的起算日)是关键,通常从“权利人知道或者应当知...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
相似问答
承包人能否以发包人未提供施工所需现场条件(如“三通一平”)为由主张工期顺延?
可以。提供符合约定的施工场地和进场条件(通常包括通路、通水、通电、通讯及场地平整等“三通一平”)是发包人的主要合同义务之一。根据《民法典》第八百零三条,发包人未...
发包人未按约定支付工程进度款,承包人是否可以停工?需要履行哪些程序?
在符合法定或约定条件时,承包人可以行使履行抗辩权而停工。法律依据主要是《民法典》第五百二十六条关于先履行抗辩权和第五百二十七条关于不安抗辩权的规定。若合同明确约...
承包人施工过程中发现地下文物,应如何处理?相关费用和工期损失由谁承担?
承包人应立即停止施工,保护现场,并报告发包人和文物行政部门。依据《文物保护法》第三十二条,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。